Sözleşmesi ( bursa – 31 / 01 /2008 )
Sıra No. Asgari Teknik Elemanın Unvanı Sayısı Mesleği
Yüklə 383,58 Kb.
|
Sıra No. Asgari Teknik Elemanın Unvanı Sayısı Mesleği1 1 Şantiye Müdürü (Proje Uygulama Yöneticisi) İnşaat Müh. 2 1 Şantiye Müdürü Vekili İnşaat Müh. 3 3 Saha Mühendisi İnşaat Müh. 4 1 İnce İşler Şefi Mimar veya İnşaat Müh. 5 1 Teknik Ofis Md.(Hakediş, metraj, kesin hesap, Plan Progr) 6 2+2 Topograf ve yardımcısı Harita Müh. veya Teknikeri 7 1 Bitirme ve Detay Şefi İnş.Müh. veya Mimar 8 1 (Detay ve Uygulama, Proje) İnş.Müh.veya Mimar 9 1 Sıhhi ve Mek.Tesisat işleri işleri şefi Mak.Müh 10 1 Elektrik Tes.işleri Şefi (Kuvvetli ve zayıf akım) Elektrik.Müh. 11 1 İş Güvenliği ve Teknik Emniyet Sorumlusu İnşaat Müh. Not: Yukarıdaki listenin dışında , tatbikat grubu , kalite kontrol ekibi , ölçü ekibi , proje çizim grubu , makine ve elektrik tamir ve bakım grubu , ikmal ambarlama ve stok grubu , metraj ve keşif , hakediş ve kati hesap grubu , iş emniyeti ve bekçi grubu , iaşe ve mutfak grubu gibi ekipler şantiye ihtiyacına paralel nitelik ve nicelikte olmak üzere organize edilecektir. Müteahhit teklif verilmesi sırasında ÖZDİLEK ' in onayladığı şantiye müdürü haricindeki elemanların isimlerini , özgeçmiş ve referansı kapsayan belgeleri ile birlikte sözleşme imzalanmasını takiben 15 gün içinde ÖZDİLEK' e onay için verecektir. Müteahhit yukarıdaki vecibeleri yerine getirmezse ; a) Teknik eleman listesini ve belgelerini süresinde vermediği takdirde her bir gecikme günü için 800 USD (sekizyüz Amerikan Doları) ceza kesilir. b) İşyerinde bulundurulması gereken teknik elemanı sözleşme imzasını takiben 25 gün içinde işbaşında bulundurmadığı taktirde , beher eleman için gelmediği gün başına 500 USD (beşyüz Amerikan Doları) ceza olarak kesilir. Bu elemanların şantiyeye devamları kontrollukça tutulacak şantiye defterine günü gününe işlenecek ve bu defter kayıtları kontrolluk ve şantiye müdürü tarafından imza edilecektir. İmzadan imtina edilmesi halinde durum bir zabıtla tespit edilerek gereği yapılacaktır. Hastalık sebebiyle , yıllık izin kullanıldığında , ve sözleşme konusu işle ilgili seyahatler sırasındaki yokluklarında herhangi bir ceza söz konusu değildir. Hastalığın S.S.K Doktor Raporu ile tevsiki şarttır, izin ve seyahat sırasında bulunmayanın yerine vekil tayin gerekir. 15-ŞANTİYEDEKİ ARAÇ GEREÇ VE DEMİRBAŞLAR: Şantiyede kullanılacak inşaat makineleri , taşıtlar , büro makineleri ve demirbaşlar ve sair araç ve gereçler müteahhit tarafından temin edilecek ve bunların temini ve kullanılmaları ile ilgili müteahhidin parasal , personel ve malzeme talebi olmayacaktır. 16-GEÇİCİ HAKEDİŞLER: Aylık hakediş raporları , her ayın ilk haftasında şantiyede , şantiye şefliği ve kontrollukça müştereken düzenlenir. Aylık hakedişler geçici olup Hakedişe esas metrajlar kesin nitelikte değildir. Müşterek hazırlanan ve imzalanan ve ödemesi kesinleşmiş hakedişler ÖZDİLEK ' e sunulur. ÖZDİLEK hakedişi 7 gün içinde inceleyerek uygun ise ödeme yapılması için muhasebesine intikal ettirir. Muhasebeye intikal eden hakedişler her ayın 15. nci günü yasal kesintiler hakedişten indirilmek sureti ile müteahhide ödenir. Hakediş ile ilgili yasal KDV tutarı hakedişi takibeden ayın 25. gününde ödenir. Tahakkuku kesinleştirilerek ödenmesi için her ayın 15. nci gününe yetiştirilemeyen hakedişler, takip eden ayın 15. nci günü ödenir. Sözleşme konusu işlerin , birinci keşif özetinde poz no.ları belirtilmiş ve yükleniciden her bir iş kalemi için , nakliye , yatay düşey taşıma , malzeme ve zayiatı ile işçilik ve gerek kendi getirdiği gerekse ÖZDİLEK ' çe alınıp kullanmasına tevdi edilecek makine teçhizat giderleri ile diğer her türlü masraf , genel gider ve karını içeren analizlere dayalı birim fiyat teklifi alınarak , fiyatları belirlenmiştir. Ödemelerde herhangi bir zam veya fark , uygulanmayacaktır. Müteahhit herhangi maksatla aynı amaca yönelik ve sonucunda aynı vasfı gösteren bir işin bir başka poz no.lu veya Bayındırlık ve İskan Bakanlığının pozlarına henüz girmemiş bir iş kalemi ile değiştirilmesini talep ettiğinde bu iş kaleminin aynı birimine tekabül eden fiyatında bir artma talep edemez. ÖZDİLEK müteahhidin bu teklifini kabul edip etmemekte ve /veya keşif özetinde fiyat olan işin yapılmasını istemekte serbesttir. Müteahhidin her türlü masrafları , genel gider ve karları müteahhit sözleşme birim fiyatları, içinde mütalaa edilmiş bulunduğundan müteahhide herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmayacaktır. Her türlü masraf ve genel giderlerin kapsamı: Mukavele giderleri, Sigortalarla ilgili giderler , teminat masrafları , vergi ve nakliye giderleri , yönetim ve idari , teknik masraflar , kiralar , stopaj giderleri , kısaca bu ve bunun gibi ve işin yapılması ile ilgili olan her türlü masraflardır. 17-KESİN TEMİNAT: Müteahhit , ÖZDİLEK' e kesin teminat olarak Karkas ve kaba inşaat işleri toplam taahhüt bedelinin % 5' i tutarında ........................................................................... kesin teminat verecektir. Kesin Teminat olarak kabul edilecekler; a) Tedavülde olan Yeni Türk Lirası, b) ÖZDİLEK’çe kabul edebilir bir bankadan alınmış kesin ve süresiz teminat mektubu, c) Devlet Tahvilleri veya Hazine bonosudur. İş miktarının artması durumunda teminat tutarı da aynı oranda arttırılarak , ilave kesin teminat ÖZDİLEK ' e talep tarihinden 15 gün içinde tevdi edilecektir. 18-KESİN TEMİNATIN İADESİ: Kesin Teminat, taahhüdün sözleşme ve eklerindeki hüküm şartnamelere uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan , kesin kabul işleminin tamamlanmasından ve kesin hesapların ÖZDİLEK tarafından onaylanmasından sonra ve Müteahhidin Sosyal Sigortalar Kurumundan,elektrik borçları ile ilgili TEDAŞ’dan, su borçları ile ilgili (ASAT)’dan ve telefon borçları ile ilgili Türk Telekom’dan alacağı ilişiksiz belgesi ile birlikte bu işle ilgili mahalli Belediye’lerden işgaliye v.s. borçları ile her türlü vergi , resim , harç borcunun kalmadığı resmen tespit edildikten ve yine bu konuyla ilgili olarak müteahhide yada “ÖZDİLEK” e karşı açılan her türlü davanın kesin neticesi alındıktan sonra iade edilecektir. 19-FİYAT ARTIŞLARI: Müteahhide , sabit fiyatlarla verilen malzemelerin kullanıldığı , her türlü beton ve betonarme betonu , profil ve saç levhaların kullanıldığı imalat , her türlü betonarme demiri imalatı kalemlerine iş süresinde fiyat artış , zam v.s. adlarla malzemeden mütevellit bir fiyat zammı ve yeni fiyat verilmeyecektir. Bu imalatın yapımı sırasında kullanılan ve Poz No’sunun kapsamında bulunan bağ teli, elektrot , astar , boya gibi malzemeye ve her türlü zayiatına da fiyat zammı verilmeyecektir. Müteahhit teklifi ile birlikte vereceği fiyat analizlerinde işçilik miktarlarını adam/saat ve fiyat olarak belirtecek ve işçilik cinslerine ve sınıflarına göre detaylandırılacaktır. Adam/saat miktarları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Fiyat analizlerinde aynı iş kalemleri için belirlenen adam/saat miktarlarını geçemeyeceği gibi ÖZDİLEK ' in bunu mukaveleden önce onaylaması esastır. Adam/saat miktarları sonradan arttırılamaz. 20-ENDÜSTRİYEL AHSAP KALIP VE CELİK İSKELE SİSTEM TİPİ KALIP TEMİNİ VE KULLANILMASI Müteahhit teknik şartnamedeki esaslar dahilinde ve Mahal Listesinde belirlenen yerlerde çıplak yüzeyli beton ve betonarme temin etmek üzere Endüstri tipi kalıp kullanacaktır. Endüstri tip kalıp mutlak surette yeni olacak ve seçimi kontrollukça birlikte yapılarak ÖZDİLEK’ çe onaylanan tip kabul edilecektir. Endüstri tipi kalıpları giderleri tamamen kendisine ait olmak üzere müteahhit temin edecek olup bu kalıplar için müteahhit ÖZDİLEK ' ten herhangi bir ilave talepte bulunamaz. İş programına göre müteahhidin kullanması icap eden kalıp miktarlarında iş süresince doğacak eksiklikten dolayı veya eksik kalıp keşfinden doğacak gecikmelerden ÖZDİLEK mesul olmayacaktır. Kalıp sistemleri müteahhidin seçeceği inşaat uygulamasına bağlı olduğundan , kalıp keşfi müteahhidin sorumluluğunda olmakla beraber seçilecek tip ve miktarlar ÖZDİLEK ' in onayına tabi olacaktır. 21-BİRİM FİYATI OLMAYAN KALEMLER: Keşif özetinde yer almayan ancak , inşaat sırasında yapılmasına gerek ve zarureti kontrolluk ve ÖZDİLEK tarafından ortaya konan iş kalemleri de aşağıdaki şekilde tespit edilir.
22-AMBARLAMA VE KORUMA: Siparişi verilmiş , satıcı ve imalatçının deposunda bekletilen malzemeler günlük mevcudu gerek ambar tertibi gerekse defter kayıtları bakımından kontrolluğun denetimine hazır bulundurulacaktır. Mezkûr alanın verilmesi mümkün olmadığı taktirde müteahhit : şantiye çevresinin alanının kullanacak , ayrıca ihtiyaç duyacağı ilave alanı masrafları kendisine ait olmak üzere temin edecektir. Trafik sebebiyle husule gelecek aksaklıklardan korunmak için beton santrali ve laboratuarı şantiyede veya ÖZDİLEK’in onayını almak kaydı ile karşıdaki arsada tesis edilebilecektir. İlave alan daha ziyade uzun vadeli ve stoklar için kullanılacaktır. Müteahhit gerek sözleşme konusu inşaatın sınırlarını ve gerekse ihtiyaca göre temin edilecek olan ilave depolama sahasının etrafını tabii zeminden minimum H=2.20 m. Yükseklikte, sözkonusu inşaat ve depolama alanlarını dışardan vaki olabilecek her türlü hayvan girişine ve şantiye çalışmalarının dışında herhangi bir kimsenin içeriye izinsiz girmesine ve olası hırsızlıklara karşı koruyucu nitelikte oluklu veya trapez kesitli saç levha ile ve kontrolluk teşkilatının onaylayacağı detaya uyularak montajı ve gerektiğinde boyanması yapılarak çepeçevre çevirerek koruma sağlayacaktır. Bu iş ile ilgili bütün masraflar müteahhite ait olup, geçici kabul sonunda bedelsiz olarak ÖZDİLEK mülkiyetinde kalacaktır. 23-UYGUN OLMAYAN MALZEMELER : Teknik evsafı ve belli şartları haiz olmayan veya evsafı bozulan malzeme iş yerinde bulundurulamaz. Kontrolluğun bu husustaki rapor ve talimatına 24 saat içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz ÖZDİLEK'çe incelenerek reddedilirse , müteahhit uygun vasıfta olmayan malzemeyi inşaatta kullanılsa bile 3 gün içinde yerinden kaldırarak değiştirmekle mükelleftir. Müteahhit bu süre içinde malzemeyi şantiye dışına çıkarmadığı taktirde kontrolluk , masrafları müteahhide ait olmak üzere şantiye dışına çıkartacak ve yapılan masraflar müteahhidin ilk istihkakından kesilecektir. Bu işlem sırasında malzemenin hasar ve kaybolmasından dolayı müteahhit hiçbir hak talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. Bu sebepten olabilecek gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez. 24-İŞÇİLERİN HAKLARI VE MALZEME BEDELLERİ : Müteahhit , işçilerin haklarını muntazam ödeyeceği gibi , inşaatta kullanılan malzeme ve nakliye gibi hizmetlerin bedellerini de zamanında tediye edecektir. Zamanında ödenmeyen işçi alacakları için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesindeki esaslar uygulanacaktır. 25-VERGİ , RESİM , HARÇLAR VE MASRAFLAR : İhaleye , sözleşmenin düzenlenmesi safhasındaki damga vergisi ve noter harçları ile sözleşmeye ve taahhüdün ifasına ait her türlü resim , vergi , harçlar ve primler müteahhide aittir. Ancak , ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak net hakedişlere ait Katma Değer Vergisi ÖZDİLEK ' çe müteahhide ödenir. Müteahhit sözleşmenin akdinden taahhüdün tamamen ifasına kadar mevcut vergi , resim , prim , harçların artması veya yenilerinin konması , ÖZDİLEK ' in verdikleri haricindeki malzeme fiyatlarının ve taşıma giderlerinin v.s. giderlerinin artması sebebi ile yeni fiyat munzam tediye ve süre uzatımı talep edilemez. İlgili mevzuat gereğince vergi, resim, harç ve primlerin kanunen mükellefinin ÖZDİLEK olması bu vergi, resim, harç ve primlerin ÖZDİLEK tarafından ödenmesini gerektirmez. Sayılan vergi, resim, harç ve primlerin ödenmesi müteahhide aittir. Sözleşme imzalandıktan sonra proje , inşaat , temel üstü ruhsatı için belediye , Tapu , İl Özel İdare ve vergi dairelerine ödenecek bedeller müteahhit tarafından ödenir. Bu işlerin takip sonuçlandırılması da müteahhide aittir. 8. Ve 13. Maddede açık olarak belirtilen ve müteahhidin sorumluluğunda kalacak olan TUS için ÖZDİLEK’çe sözleşme öncesi yapılmış ve tutarı, ilgili ödeme belgelerinde gösterilen harçlar toplamı ödeme tarihindeki Merkez Bankasınca ilan edilmiş ABD Doları değeri üzerinden hesap edilerek, müteahhidin yapılacak ilk hakedişinden kesilecektir. 26-KISMİ GECİKME CEZASI: Müteahhitten taahhütün devamı sırasında tasdikli iş programı ile tespit edilen terminlerde mücbir sebep olmaksızın tamamlayamadığı iş gruplarında her iş grubu için aşağıda gösterilen kısmi ceza kesilir. İş Grupları :
İş gruplarının tespitinde nihai karar kontrolluğa aittir. ÖZDİLEK iş programındaki terminlerde geciken işleri programa uygun hale getirmesi için müteahhide ihtarname yazarak 10 günden az olmamak üzere bir süre verir. Müteahhit , bu süre içinde ihtarnamede istenen hususları yerine getirmezse sürenin bitiminden itibaren ihtarname hükümlerini yerine getirinceye kadar geçecek her takvim günü için 7500 YTL (Yedi bin beş yüz Yeni Türk Lirası ) hakedişten ceza olarak kesilecektir. Kısmi gecikmenin 30 günü aşması halinde Özdilek söz konusu kısmi gecikme ceza veya cezalarını alıp bekletmekle veya tazminat vermeksizin sözleşmeyi tek taraflı fesh etmekle yetkilidir. Bu maddenin , uygulanması sözleşme ve eklerinin diğer müeyyidelerinin uygulanmasına mani değildir. İşin tamamı, sözleşme ile tayin edilen sürede veya mücbir sebeplerle uzatılan süre içinde bittiği taktirde evvelce kısmi ceza olarak kesilen ve bu suretle alınmış olan paralar müteahhide geri verilir. Şayet iş , bitirilmesi icap eden sürede bitirilemez ise müteahhitten evvelce kesilmiş ve alınmış olan işbu kısmi cezalar iade edilemez. Bu ceza işin sonunda olabilecek gecikme cezasına mahsup edilemez. 27-KABULLER : Bu sözleşme konusu işin geçici ve kesin kabulleri, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi esaslarına göre ÖZDİLEK Tarafından kurulacak kabul heyeti tarafından işin sonunda yapılacaktır. Kabul heyeti raporları ; ÖZDİLEK ' in onaylaması ile yürürlüğe girer. Geçici kabuller yapılmadan önce müteahhit, inşaatın tamamlanan kısımları için yapılmış olan " As-Built " resimlerini önceden tasvip edilmiş tarz ve ölçekte ÖZDİLEK Kontrolluğuna vermiş olmakla yükümlüdür. 28-GEÇİCİ İŞGAL : İşin bitmiş veya yarı bitmiş üniteleri ÖZDİLEK ' in isteği üzerine ve geçici kabulü tazammum etmemek şartıyla müteahhit ile birlikte yapılacak , kusur noksan ve halihazır durum tespit eden tutanakla ÖZDİLEK'çe teslim alınır. ÖZDİLEK ' in bu husustaki isteğine müteahhit hiçbir itirazda bulunamaz. 29-İNŞAATIN DURDURULMASI , İŞİN TASFİYESİ ; ÖZDİLEK , müteahhide verdiği bu işin , tamamının veya dilediği kısımlarını, göreceği lüzum üzerine , durdurulması veya tasfiyesi ve akdin feshini bir kanuni merasime ve hüküm almaya gerek kalmaksızın talep etmeye her zaman yetkilidir. Bu durumda işin durdurulduğu andaki tahakkuk etmiş istihkakı değeri ile ihale bedeli arasındaki meblağın % 1’i müteahhide kesin ve nihai tasfiye tazminatı olarak ödenir: şu kadar ki 31. madde hükmüne duyarlı olarak iş miktarının azaltılması halinde sözü geçen tasfiye tazminatı ödenmez. Bu durumda müteahhidin zarar ziyan gibi herhangi bir nam altında başkaca bir talebi olmaz. 30-SİGORTA : Müteahhit inşaatı, kendi malzemesini, kendi araç ve gereçlerini, kendi endüstriyel kalıplarını masrafı kendisine ait olmak üzere tabii afetler de dahil “bütün rizikolara karşı C.A.R (all risks) “ sigorta ettirecektir. Bu poliçede;
Ek teminatların yapılması zaruridir. Ancak muafiyetler konusunda, poliçede her bir hasarda muafiyet altında kalan ve / veya muafiyet düşüldükten sonraki muafiyet tutarlarından hiçbir şekilde ÖZDİLEK sorumlu değildir. Müteahhit, ayrıca şantiyedeki kendi personeli ile Kontrol Teşkilatı için uygun göreceği bir işveren mali mesuliyet sigortası yaptıracaktır. Müteahhit kendi istihdam ettiği personel ve işçileri, kendi veya tali taşaronların çalışmalarından doğabilecek iş kazalarının mesuliyeti için : -Şahıs başına asgari 35.000.000.000YTL -Kaza başına asgari 200.000.000.000YTL olmak üzere (çalışanlarının, toplu taşıma, dış görev ve manevi tazminatlar kapsamı içersinde olacaktır) ve bu teminatlarla “ işveren hukuki sorumluluk” umumi hükümleri altında sigorta ettirecek ve bedelini ödeyecektir. Müteahhit sözleşme konusu işin yapımı sırasında taşeronların ve tali taşeronların, üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve manevi zararları ve tazminatları da kombine tek limit 250.000 USD üzerinden sigorta ettirmek ve sigorta bedelini ödemekle mükelleftir.
ÖZDİLEK gerek gördüğü taktirde, sözleşme konusu işin bu hacmini %50 kadar değiştirebilir. Bu durumda , işin hacminin %50 eksiltilmesi veya arttırılması halinde müteahhit aynı koşullarla işi tamamlamakla yükümlüdür. Azalan yada çoğalan iş için Müteahhit Sözleşmede belirtilen birim fiyatlarına göre hesaplanan bedel dışında ek bir bedel veya tazminat talep edemez. Ancak, işin hacminin arttırılması halinde müteahhide sadece ÖZDİLEK tarafından hesap edilecek gerekli süre uzatımı verilebilir. 33-TEMİNAT SÜRESİ (GARANTİ) VE MÜTEAHHİDİN SORUMLULUĞU: Teminat süresi geçici kabul tarihi ile kesin kabul tarihi arasındaki süre olup, bu süre 365 gün (1yıl) takvim günüdür. Kesin kabul bu teminat süresinin sonunda yapılır. (18. nci madde hükümlerine bir aykırılık teşkil etmemek üzere) Müteahhit, bu süre içinde malzeme ve işçilik hatalarından doğacak bütün noksan, hasarlı ve kusurlu işleri bedelsiz olarak yapmak zorundadır. Müteahhit, kendisine yapılacak tebligatı takriben 10 gün içinde işe başlamadığı takdirde ÖZDİLEK olaya müdahale ederek gerekli tamiratı ve eksikliklerin tamamlanmasını müteahhit nam ve hesabına yapar veya yaptırır ve müteahhitten tahsil eder. Müteahhidin ilk yazılı talepten itibaren 10 (On) gün içinde ödemediği meblağı ÖZDİLEK dilerse müteahhidin Kesin Teminatını paraya çevirerek tahsil edebilir. 34-KESİN HESAPLAR: Müteahhit, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen, işin devamı süresince hazırlanması için gerekli ekibi iş başında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben kontrollukla birlikte hasaplarını hazırlatarak peyderpey tetkiki için ÖZDİLEK’e vermeye mecburdur. Tamamlanıp da hesapları ÖZDİLEK’e verilmemiş olan imalatın kontrollukça yeşil deftere tesbit edilen miktarlarının % 80’i hakedişlere ithal edilecektir. Hesapları yapılıp ÖZDİLEK’e verilmedikçe, biten imalata ait miktarın tamamı ödenmeyecektir.Her kalem imalatın bitiş tarihleri yeşil defterde gösterilecektir. 35-DEVİR VE TEMLİK: Müteahhit iş bu sözleşme ve eklerinden doğmuş ve doğacak sorumluluklarını, hak ve alacaklarını başkalarına devir ve temlik edemez. 36-İNŞAATIN TEMİZLENMESİ: Müteahhit bütün iş süresince inşaat ve çevresini ve verildiği taktirde madde 25’ te belirtilen alanı, şantiye sınırları içerisi ile şantiye çitinin 3m çepeçevre dışını temiz tutacaktır. İşin tamamlanmasından sonra ve son hakedişten önce, müteahhit , iş yerindeki fazla malzeme ve inşaat kalıntılarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökerek iş yeri ve inşaatı en geç 1 ay sonunda temizlemekle mükelleftir. Bu işler için müteahhide ayrıca hiçbir bedel ödenmez. Müteahhide ait olan bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde ÖZDİLEK kabul heyetinin takdir edeceği bir bedel hakedişten kesilir. 37-İHTİLAFLARIN HALLİ: Bu sözleşmenin hüküm ve tatbikinden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi için Bursa Merkez Adliyesi İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir. 38-MÜTEAHHİDİN TAAHHÜDÜNÜ İHLAL ETMESİ: Müteahhit işi bırakır veya sözleşme hükümlerini ihlal ederse, usulune göre ihtar ve ikaz edilir ve kendisine durumu düzelmesi için 15 gün süre verilir. Müteahhit bu süre zarfında durumunu düzeltmezse, ÖZDİLEK:
39- İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK HÜKÜMLERİ YÜKLENİCİ, İş ve Sosyal Sigortalar Kanunları ile bu kanunlara bağlı olarak çıkartılan ilgili tüm yönetmelikleri, yaptığı işle ilgili diğer tüm mevzuatı bilerek işe başlamış mevzuatta üzerine düşen tüm sorumlulukları bildiğini işbu sözleşmeyi imzalamakla kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. YÜKLENİCİ doğan mükellefiyetlerini eksiksiz yerine getirmek suretiyle işçilerin sağlıksız ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecek, çevrenin korunmasına dair mevzuata tam olarak uyacaktır. Yapılacak işin niteliği açısından; özellikle Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği(23.12.2003/25325 tarih ve sayılı Resmi Gazete), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (09.12.2003/25311 tarih ve sayılı Resmi Gazete), Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete) ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (11.02.2004/25370 tarih ve sayılı Resmi Gazete)‘ ler öncelikli olmak üzere, ilgili mevzuatta yer alan tüm hususları yaptığı işte uygulamakla yükümlüdür. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve diğer mevzuatın İŞVERENe yüklediği bütün sorumlulukları zamanında ve tam olarak yerine getirecektir. YÜKLENİCİ işyerinde, inşaat işlerindeki genel esaslar çerçevesinde, sağlık ve güvenlik gibi, işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanları, işyeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, Şantiye faaliyetlerinin fiilen başladığı tarihten itibaren ilan tahtalarına asmak suretiyle duyurur. YÜKLENİCİ, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. Bilcümle, iskele, geçit, vinç, iksa, halat, kanca, ekskavatör, loader, kompresör, kompaktör, kırıcı, delici, traktör, kamyon vs. YÜKLENİCİ tarafından kontrol edilerek sağlam olduğuna kanaat getirildikten sonra işçiler işe devam edeceklerdir. Yüksekte çalışma yapılan tehlikeli yerlerde mutlaka emniyet kemerleri işçiye taktırılacak ve kemerlerin bağları sağlam bir yere raptedilecektir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olmasa bile tamamen YÜKLENİCİ sorumludur. İş güvenliğinin sağlanması için İŞVEREN tarafından gerekli görülen işgüvenliği tedbirlerinin alınması için YÜKLENİCİ’ye ayrıca bir ödeme yapılmaz. İşgüvenliği tedbirleri sözleşme birim fiyatlarına dahil olduğu kabul edilmiştir. Yaptığı işin niteliğine uygun olarak bulundurulmakla yükümlü olduğu tüm işgüvenliği ile ilgili her türlü malzeme (çizme, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri, baret v.s gibi kişisel koruyucu donanımlar, işi yaparken kullandığı alet edavat, makinelerin koruyucuları ve güvenlik aperatları) YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İŞVEREN bu malzemeleri, yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde eksik bulur ve temin eder ise, bedelini YÜKLENİCİ hakedişinden tahsil edecektir. YÜKLENİCİ, Bölge Çalışma ve Sosyal Sigortalar kurumuna müracat edip İŞVEREN işyeri numarasına bildirim yapacaktır. YÜKLENİCİ kendi personelinin, ücretlerinin, mesailerinin, tazminatlarının, yolluklarının ödenmesi ve personel istihdamı ile ilgili bilcümle vergi, fon, gelir vergisi, SSK/İşsizlik sigortası primi, sosyal yardım, konut fonu, tasarruf fonu, katkı payı, harç, ceza ve her ne nam altında olursa olsun masraf ve giderlerinin yürürlükteki ve değiştiğinde yeni yürürlüğe girecek olan mevzuata uygun olarak zamanında temini, beyan edilmesi ve ödenmesinden sorumludur. Keza, YÜKLENİCİ şantiyede çalıştıracağı personel ile ilgili sigorta işlemlerini İŞVEREN’in S.S.K Müdürlüğünden almış olduğu işyeri sicil numarası üzerinden, şantiye yetkililerinin bilgisi doğrultusunda, aylık sigorta prim bildirgelerinden, Aylık Sigorta Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrolarından S.S.K 4 aylık Sigorta Primleri bordrolarından, muhtasar beyannamelerinden ve bunlara ait ödeme makbuzlarından birer adet yazı ekinde dosyalanmış olarak vermek zorundadır. Teslim edilmediği taktirde İŞVEREN, YÜKLENİCİ’nin Hakediş ödemesini bu vecibeler yerine getirilinceye kadar alıkoyabilir. YÜKLENİCİ bu madde altındaki yükümlülüklerinin ALT-YÜKLENİCİ’ler ve kendi taahhüdü altında hizmet aldığı gerçek ve tüzel 3. şahıslar tarafından da yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur. YÜKLENİCİ’nin çalıştırdığı işçilerine karşı ilgili Kanun ve mevzuattan doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya YÜKLENİCİ’nin istihdam ettiği işçinin iş kazası sonucu ölümü, maluliyeti veya her ne nam altında olursa olsun bir zararın ortaya çıkması halinde İŞVEREN’e husumet veya sorumluluk yüklenmesi ve bunun sonunda İŞVEREN'den istenecek her çeşit tazminat ve alacaktan dolayı YÜKLENİCİ İŞVEREN'e karşı sorumlu olacaktır. Bu konularda İŞVEREN'den tazminat veya alacak talep edilmesi veya para cezası tahakkuk ettirilmesi halinde ödeme YÜKLENİCİ tarafından (tüm fer’ileri ile birlikte) derhal ve defaten yapılacaktır. Aksi halde İŞVEREN bu miktarları YÜKLENİCİ’nin istihkakından veya alacağından, bu mümkün olmadığı takdirde teminatlarından tahsil edilecek, bunun da mümkün olmaması halinde yasal yollara başvuracaktır. YÜKLENİCİ, çalıştırmış olduğu personellerinin iş akitlerinin feshedilmesi durumunda her türlü kanuni haklarını ödedikten sonra (ücret, fazla mesai, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin vs.) personel ile karşılıklı olarak ibralaşacak ve imzalı ibraname ile birlikte yapmış olduğu ödemelerin birer kopyasını İŞVEREN’e verecektir. (Kendi isteği ile ayrılmaları durumunda ibraname ile birlikte istifa dilekçelerinden birer nüsha da İŞVEREN'e verilecektir.) YÜKLENİCİ’ye ait tüm elemanların şantiye içi ve dışı geliş/gidişini YÜKLENİCİ sağlayacaktır. Keza YÜKLENİCİ, işyerinde sorumlu olduğu iş bölümünde bir iş kazası meydana gelmesi halinde ya da her ne şekilde olursa olsun 3’ncü şahıslara bir zarar verilmesi durumunda, gerek SSK gerek işçi varislerinin ve gerekse üçüncü şahısların İŞVEREN aleyhine açacağı maddi ve manevi tazminatla ilgili davanın sonucuna kadar YÜKLENİCİ’nin bu işle ilgili veya üçüncü şahıslar nezdindeki tüm hak ve alacakları ile teminatları İŞVEREN tarafından tutulacaktır. YÜKLENİCİ, İŞVEREN bu iş kazası nedeniyle bir tazminat ödemeye mahkum olduğu takdirde, bu bedelin(fer’ileri ile birlikte) hak ve alacaklarından tazmin edileceğini, alacakları yetmediği halde teminatlarının nakte çevrilmesi suretiyle ödeneceğini, teminatlar yetmediği takdirde İŞVEREN'in bakiye alacağını İcra yolu da açık olmak üzere talep ve tahsil edeceğini, kabul ve taahhüt eder. İşçi Sağlığı ve İş güvenliğine ilişkin resmi kayıt ve belgelerin, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve bu konuda yürürlükte olan İdari Genelgelere uygun olarak tutulmamasından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı ilgili Bölge Çalışma Müdürlükleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürlükleri ve Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüklerince tahakkuk ettirilecek, idari para cezaları ve faizlerinin sorumlusu YÜKLENİCİ olacaktır. YÜKLENİCİ’nin söz konusu borçlarını ödememesi halinde veya herhangi bir sebeple resmi merciler İŞVEREN'dan bir ödeme talebinde bulunduğu takdirde, YÜKLENİCİ mezkur borçlarını ilk ihtarda tüm fer’ileri ile birlikte ödeyecektir. Ödemenin yapılmaması durumunda İŞVEREN isterse borcu ilgili kuruluşa ödeyecek ve YÜKLENİCİ’nin ilk istihkakından kesecektir. Hakedişlerin tediyesinde, YÜKLENİCİ işçi ücretlerinin ve bunlara ilişkin vergi, SSK sigorta primlerinin, konut fonu ve tasarruf kesintilerinin eksiksiz ödendiğini tevsik etmek mecburiyetindedir. YÜKLENİCİ’nin bu maddede yazılı vecibelerini yerine getirmediği tesbit edildiği takdirde geçici hakediş ödemeleri bu vecibeler yerine getirilinceye kadar durdurulabilir. Bu durumda YÜKLENİCİ yukarıda yazılı müddetler içinde hakedişlerinin ödenmediğini sebep göstererek geri kalan işlerden dolayı hiçbir surette zarar, ziyan, tazminat namı altında herhangi bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. YÜKLENİCİ çalıştıracağı personellerine fazla mesai yaptırması durumunda mutlaka yazılı izinlerini alacaktır ve birer kopyasını İŞVEREN’e verecektir. YÜKLENİCİ, sigortasız ve yaşı tutmayan personel çalıştıramaz. 40-İŞ EMNİYETİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: YÜKLENİCİ sözleşme tarihinde Türkiye’de yürürlükte olan ve bundan sonra çıkacak olan iş kanunu, SSK kanunu, iş güvenliği, işçi kanunun ile ilgili tüm mevzuat İŞVEREN ve işçi sağlığı, iş güvenliği, iş yönetmeliğini bilmek ve bunlarla birlikte İŞVEREN şantiye yetkililerince duyurusu yapılmış olan veya sözlü olarak bildirilen iş güvenliği kurallarının tamamına eksiksiz uymak zorundadır.Bunlara uymamaktan dolayı meydana gelebilecek tüm cezai sorumluluklar YÜKLENİCİ’ ye aittir.YÜKLENİCİ zarar ve tazminatlar ile bunların takibinde oluşan her türlü masrafları avukat ücretlerini kabul ve taahhüt eder. İş kazası olduğu taktirde YÜKLENİCİ en geç 24 saat içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne usulüne uygun formatla bildirmek zorundadır.Bu çalışmaların birer suretini aynı gün içerisinde İŞVEREN’e teslim edecektir. 41-MÜTEAHHİDİN İFLASI : Müteahhidin iflası halinde sözleşme bozulur. Teminatı irat kaydolunur. Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesine göre işlem yapılır. 42-SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HÜKÜMLERİ Sözleşmenin feshine ilişkin olarak, bu sözleşmenin diğer maddelerindeki özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
Bu takdirde, YÜKLENİCİ’nin hiçbir kusurunun bulunmaması şartı ile İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ye o tarihe kadar yapılmış ancak bedeli ödenmemiş olan işin sözleşmedeki tutarını ödeyecektir. Böyle bir fesih halinde YÜKLENİCİ’nin henüz yapılmamış işlerden ve/veya temin ve teslim edilmemiş malzeme ekipmanlardan dolayı herhangi bir masraf, tazminat, kar mahrumiyeti veya her ne nam altında olursa olsu bir alacak talebi olmayacaktır.
YÜKLENİCİ’nin bu fıkra hükmüne rağmen ihtiyati tedbir/haciz talebinde bulunması ve/veya infaz etmesi durumunda İŞVEREN’in bundan doğacak her türlü zararlarını derhal ve nakten tazmin edeceği gibi işbu sözleşmeye dayalı iş bedeli kadar miktarı ayrıca cezai şart olarak İŞVEREN’e ödeyecektir. 43-GARANTİ SÜRESİ: YÜKLENİCİ’nin yaptığı hertürlü iş (açık ayıplar da dahil olmak üzere) sözleşme dönemi sonrasındaki 3 yıllık kusur sorumluluk dönemi boyunca YÜKLENİCİ garantisi altında olacaktır. Gizli ayıplardaki sorumluluk süresi 5 yıldır. Eksik ve kusur düzeltme işleri için YÜKLENİCİ’ye ayrıca bir bedel ödenmez. 44-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: MUTEAHHIT 01.01.2008 tarihine kadar sonlandırmıs oldugu tum taahhutlerine dair; Işveren(Is Sahibi) ve ilgili yerel yönetimlerce onaylanmıs IS BITIRME belgelerini mutlaka yazılı olarak Ozdilek e sunacaktır. Yazılı OLARAK BELGELENDİRİLMEMİS REFERANSLAR İS BİTİRME BELGESİ OLARAK DEGERLENDIRILMEYECEKTIR.
ÖZDİLEK'çe verilecek makinelerin ve teçhizatın müteahhitçe zayi edilmesi veya tamir edilemez hale gelmesi halinde müteahhit bu makine ve teçhizatı piyasa rayici üzerinden tazmin edecektir. Hasarı halinde, makine ve teçhizatı eski haline getiren tamiratı, masrafı kendisine ait olmak üzere müteahhit yaptıracaktır.
Yüklenici işin tümü için iş başlangıcından işi tamamlayıp eksiksiz olarak işverene teslim edene kadar ; gerekli enerji ve suyun temininden yalnızca kendisi sorumludur.Enerji ihtiyacından dogan hicbir gecikme isveren adına kesinlikle sorumluluk teskil etmeyecektir. Kule vinç ,mobil vinç,forklift ,traktör,kamyon,kamyonet ve gerekli diger ekipmanlar ve tüm giderleri, Teknik ve idari personel maliyetleri, Diger bir deyişle metraj detayları verilen Betonarme Karkas Kaba Yapı (Temel+perde duvar yalıtımı+kalıp+demir+beton+duvar malzemeli ) ve duvar imalatlarını malzeme ve işçilik dahil teknik şartnameler ve kurallara uyarak yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir.Tüm nakliyeler yükleniciye aittir. Yüklenici tüm bu maliyetleri kabul ederek işverenin talebi dogrultusunda olabilecek yeni imalatları da aynı birim fiat garantisinde yapmayı kabul ve taahhüt etmektedir. 45-FİYATLAR:
46-KANUNİ İKAMETGAHLAR VE TEBLİGAT : ÖZDİLEK kanuni ikametgah olarak Yeni Yalova Yolu 4. km Osmangazi/BURSA adresini, MÜTEAHHİT kanuni ikametgah olarak adresini göstermiştir. Bu adreslere yapılacak olan tebligat aynı günde kendilerine yapılmış sayılır. Müteahhidin şantiye müdürüne veya şantiye müdürü vekiline ÖZDİLEK ' in veya kontrolluğun elden yapacağı tebligat Müteahhide yapılmış sayılır. 47- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜLMESİ Doğacak anlaşmazlıklardan dolayı Bursa Barosuna kayıtlı Avukat Kemal ASLAN İŞVEREN adına yetkili tayin edilmiştir. İhtilaf vukuunda İŞVEREN in kayıtları, münhasır delil niteliğinde olacaktır. 48-SON HÜKÜM İşbu İŞVEREN ile MÜTEAHHİT arasında ki 47 Maddeden ibaret Sözleşme ve ekleri ile birlikte 2_.02.2008 tarihinde 1 (bir) asıl, 1(bir) suret olarak taraflarca imzalanmıştır. Sözleşme aslı İŞVEREN tarafından muhafaza edilecektir. MÜTEAHHİT İŞVEREN ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş ANTALYA ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATI KARKAS,KABA İNŞAAT VE DUVAR İŞLERİ TEKNİK VE ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1.1.1 İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER
ASGARİ MAKİNA , TEÇHİZAT VE ARAÇ LİSTESİ
İŞGALİYE MASRAFLARI
İşbu Özel İdari Şartname Sözleşme ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamelerinde belirtilmemiş fakat bu inşaatın özelliklerine uygun ve yürütülmesinde zaruri görülen özel idari şartları kapsamaktadır. Sözleşme birim fiyatları bu masrafları içerdiğinden , müteahhit bunlar için ÖZDİLEK ' ten herhangi bir talepte bulunamaz. İDARİ ŞARTNAME
Müteahhit işin başında ve iş süresince muhtelif safhalarda şantiyenin öngörülen çalışma şekline uygun şantiye yerleşim planlarını yaparak kontrolluğun onayına sunacaktır. Müteahhit bu planda alanları ve yüksekliklerini belirterek ,
Şantiyedeki operasyonla ilgili olarak gürültü, toz ve sair sebeplerden dolayı çevre ile ihtilaf doğmasının önlenmesi , ihtilaf halinde duruma müdahale ederek ihtilafın üstlenilmesi ve kusurun giderilmesi müteahhidin yükümlülüğüdür.
Müteahhit -İş programına göre gerekli bütün teçhizatı şantiyede bulunduracaktır. Aşağıda yazılı müteahhidin şantiyede bulunduracağı asgari makine teçhizat ve araç listesi müteahhidin bu genel vecibesini asla azaltamaz.
Müteahhit yukarıda belirtilen makine ve teçhizatı şantiyede bulunduracak ve devamlı bakım ve tamirlerini yaparak kullanmaya hazır tutacaktır. SU , ELEKTRİK , YAKIT ENERJİ , KANALİZASYON VE İŞGALİYE MASRAFLARI: İlgili resmi dairelerle Bütün Abonelik sözleşmeleri işveren tarafından kendi adına yapılacaktır. Halihazır şantiye elektrik (mevcut 250 KVA) ve suyu yetmediği taktirde müteahhit ilgili idarelerden her türlü masrafını karşılayarak ÖZDİLEK adına tesis ettirecek ve harcadığı miktarların bedelini ilgili idarelere ödeyecektir. Su ve elektriğin şantiye dahilinde kullanma noktalarına kadar dağıtılması ve bu noktalarda gereken armatürlerin takılarak istifade edilir hale getirilmesi Müteahhide aittir. Müteahhit su şebekesi üzerinde gereken noktalarda yangın söndürme donanımı yapacak ve yeden cereyan besleme hattı tesis edecektir. Şantiye tesisi için gerekli kanalizasyon ve drenaj tesisatı , işlem ve bağlantıları müteahhit tarafından karsılanacaktır, harç , ceza , ve masraflar müteahhide ait olacaktır.
Müteahhit mevcut şantiye alanını yeterli görmediği taktirde ÖZDİLEK ' in onayı ile kendine ait veya her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere başka alanları da şantiye alanları olarak kullanabilir. Bu alanların kabulu için kriter , imalatın kontrolunun yeterli etkinlikte yapılabilmesi ve imalatın zamanında evsafı bozulmadan ve arızasız olarak inşaat alanına taşınabilmesidir.
Normal mesai saatleri haricinde ve tatil günleri yapılacak imalat ve inşaat için , kontrolluğa bir gün öncesinden haber verilip yazılı onay alınacaktır.
Müteahhit yapı mahallinde projenin aplikasyonu ile ilgili bütün ölçümleri yapacak ve binanın kot ve röperlerine uygun olarak yerleştirilmesinden sorumlu olacaktır. Gerek arsa ile projede gerekse yapılmış bulunan temel iksa işlerinde bir aykırılık ve tutarsızlık tespit ettiği takdirde ÖZDİLEK ' e yer teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde haber vererek gerekli önlemlerin alınmasını ve düzeltmelerin yapılmasını sağlayacaktır. Proje ve röperli kroki, kot , kesit, istikamet , rölövesine aykırı aplikasyon ve inşaattan Müteahhit sorumlu olacaktır.
İnşaat sahası müteahhide olduğu gibi teslim edilecektir. Mahallin çalışır hale getirilmesi , tesis , yol , muvakkat , rampa ve binanın yapılması gibi hazırlık işleri müteahhide ait olacak , sahada mevcut bina duvar v.s. kalıntının kaldırılması içinde Müteahhide bir bedel ödenmeyecektir. Mevcut sahanın en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kullanım planı yapılması için müteahhit inşaat sahasını teslim aldığı zamandaki kanalizasyon , su ve elektrik bağlantılarının şantiye için yeterli hale getirilmesinden sorumlu olacaktır. 9.UYARI LEVHALARI: İşyerinde gerekli yerlerde işçi sağlığı , iş güvenliği , uyarı ve istikamet bölge kat levhaları bulundurulmasından Müteahhit sorumlu olacaktır. 10.ÖZDİLEK İLE MÜTEAHHİT İLETİŞİMİ: ÖZDİLEK ile müteahhit arasındaki her türlü bilgi iletişimi yazılı yapılacak , yazı ile teyit edilmeyen şifahi mutabakatlar geçerli olmayacaktır. Gerek ÖZDİLEK proje müelliflerinin, gerekse müşavirlerin iş hakkındaki istek ve mütealaları da ÖZDİLEK ve kontrolluk kanalı ile müteahhide bildirilecektir. 11.NAKLİYE ÜCRETLERİ: Her türlü malzemenin nakliyesi Müteahhide aittir. 12.İŞ PROGRAMI REVİZYONU: İhale tarihindeki bilgiler dahilinde hazırlanacak olan CPM,çubuk,MS Project iş programını , müteahhit iş icabı gelişen bilgilerle ve ÖZDİLEK ' in isteği üzerine revize edecek ve bağlı ödeme makine teçhizat ve malzeme programlarını değiştirecektir. 13.İNŞAATIN TEMİZ TUTULMASI : Gerek şantiye sahası ve gerekse yapının kendisi çamur ,harç artığı , moloz v.s. gibi döküntü ve çöpten temizlenmiş olacaktır. 14.ÇALIŞMA SAHASININ AYDINLATILMASI VE ULAŞILABİLMESİ: Gün ışığının yeterli olmadığı mahaller gerek işçi ve ustaların çalışmaları ve gerekse kontrolluk ölçmelerine yeterli şekilde aydınlatılacaktır. Ayrıca bu mahallere kontrolluk ekibinin ulaşmasını sağlamak üzere iskele , merdiven ve korkuluk tesis edilecektir. 15.ÇALIŞMA SAHASININ EMNİYET VE KORUNMASI: İnşaat sahasına giriş ve çıkışları müteahhidin kontrolu altında olacaktır. 24 saatlik bir emniyet/bekçi sistemi uygulanacak ve gerek hırsızlık , gerekse işi olmayan ziyaretçilerden doğacak sorumluluk müteahhide ait olacaktır. İnşaatın girişi icap ettiğinde şahıs ve vasıtalara kapatılabilecektir. İnşaatın gerekli yerlerine nizamnamesine uygun korkulukların yapılması, şantiye etrafının perde ile kapatılmasını, çukurların içine düşmeye karşı muhafazası sağlanacaktır. İnşaat sahasında baret kullanılması mecburi tutulacaktır. Patlayıcı maddeler şantiyede stok edilmeyecektir. Yüksekte çalışan işçilerin emniyeti için emniyet kemerleri yerine göre temin edilecektir. Şantiye binasında ecza dolapları bulundurulacak bu dolaplara acil servis , telefon numaraları okunaklı olarak yazılacaktır. Şantiyede ateş yakılmasına karşı tedbir alınacak ve Müteahhit lüzum gördüğü mahallerde cihazlar bulunduracaktır. Şantiye binalarında yangın söndürme cihazlarının bulundurulması zorunludur. Özetle , müteahhit işçi sağlığı ve iş güvenliği hususunda iş yasası ve ilgili tüzüklerin gereklerini yerine getirmekle mükellef olacaktır. 1.1.2 TEKNİK ŞARTNAME
1.1 MALZEMELER
1.1.8 Kule vinç,mobil vinç,forklift,traktör ve diger gerekli ekipmanlar işverenin onaylamıs oldugu iş programını zamanında gerçeklestirecek kapasitede ve yeterli sayıda yuklenici tarafından temin edilecektir.Her turlu ekipmanın tüm sarf,bakım,arıza,sigorta,yakıt,operator ve personel giderlerinin tamamı yükleniciye aittir.
Genişlik toleransı :±3mm Yükseklik toleransı :±3mm Şakul toleransı :± 3mm sınırlarında olacaktır. Bu toleransın dışına çıkıldığı takdirde yüklenici bila bedel hatasını düzeltecektir. 1.2.8 Tüm kalıpların birleşim yerleri tayrot delikleri ,köşeleri,macunlanıp bant çekilerek betonda çıkabilecek yüzey pürüzleri önlenecektir.
2.3.4 Hazır beton ve inşaat demiri ihtiyacı betonarme (statik) proje üzerinden net metrajlar hesaplanarak belirlenecektir.
3.2.5 Hazır beton mixerlerinin beton santrali ile işveren şantiyesi arasındaki nakliye süreci takip çizelgelerinin hazırlanması ve kontrolü yukleniciye aittir.Uygun standartları saglamayan hazır beton mixerleri kesinlikle şantiyeye giriş yapamayacaktır. 3.2.6 Yuklenici deprem ve yapı denetimi yönetmeliklerine gore her 100 m3 hazır beton imalatında bayındırlık bakanlıgından onaylı bir hazır beton laboratuvarı tarafından 6 adet beton numunesinin standartlarında gore alınıp 7 ve 28 gunluk mukavemet degerlerinin TSE 500 ve diger standartlara uygunlugunun kontrolu ve takibinden pesinen sorumludur. 3.2.7 Yüklenici Hazır beton numunelerinin test sonucları neticesinde gerekli asgari beton mukavemet degerleri alınamıyorsa (7 ve 28 gunluk ) olusacak tekerrür imalat giderlerinden peşinen sorumlu olmayı kabul ve taahhut eder. 3.2.8 Yüklenici işverenin onaylayacağı ;bayındırlık bakanlığından onaylı bir hazır beton ve insaat demiri analizi yapabilmeye yetkili laboratuar ile hazır beton ve insaat demirinin numune testlerinin yapılması,kontrolu ve laboratuar masraflarının karsılanmasıyla yükümlüdür.
BİMS DUVAR İMALATI ( Malzemeli )
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||