Teklif dosyasi

Fiyatlarda değişiklik

(1) Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

34. 
    Sözleşmenin ihlali
    

(1) Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

(2) Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

1. 
   Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya
   
2. 
   Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.
   

(3) Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

1. 
   Genel zarar-ziyan bedeli veya
   
2. 
   Maktu zarar-ziyan bedeli.
   

(4) Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

(5) Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

35. 
    Sözleşmenin askıya alınması
    

(1) Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

(2) Söz konusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

36. 
    Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi
    

(1) Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

(2) Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

(3) Bu Genel Koşullarda tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

1. 
   Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;
   
2. 
   Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;
   
3. 
   Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;
   
4. 
   Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;
   
5. 
   Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;
   
6. 
   Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
   
7. 
   Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suiistimalden suçlu bulunmuş olması;
   
8. 
   Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;
   
9. 
   Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;
   
10. 
    Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;
    
11. 
    Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;
    
12. 
    Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da söz konusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.
    

(4) Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

(5) Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

(6) Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

(7) Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

(8) Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

(9) Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

37. 
    Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi
    

(1) Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

1. 
   Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;
   
2. 
   Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya
   
3. 
   Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.
   

(2) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

(3) Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

38. 
    Vefat
    

(1) Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholurmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

(2) Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

(3) Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

39. 
    Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
    

(1) Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

1. 
   Mücbir sebepler;
   

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

e) Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

2. 
   Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler
   

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

(2) Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

(3) Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

(4) Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

(5) Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

(6) Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

40. 
    İhtilafların halli
    

(1) Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

(2) Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

(3) Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

(4) Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

41. 
    Hüküm bulunmayan haller
    

(1) İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dâhilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı : 2 Lot’ta tanımlı mal alımı

İhale Referansı: DAKA10/KOBİ002/0121/027/MA01-LOT1, LOT2

1. 
   Genel Tanım
   

Van Gölünün Renkleriyle Dünyaya Açılıyoruz projesi:

Projemizin Genel amacı; Fabrikamızın kapasitesini arttırarak ulusal pazar ağımızı genişletmeyi ve uluslar arası pazara açılmak yoluyla bölgenin sürdürülebilir ekonomisine ve istihdamına katkıda bulunmak. Yeni makine-ekipmanlar alımı, laboratuarın kurulması ve eleman sayısının arttırılması yoluyla; fabrikamızın üretim kapasitesini ve ürün kalitesini arttırarak ve ulusal pazar ağımızı büyütmek ve doğuya sınırı olan ülkelere ihracat yapmak.

2. 
   Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı
   

LOT-1

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
1	QA11QUALTY CONTROL SOFTWARE Program SP serisi cihazlarla uyumlu çalışmalıdır. Program renk data ölçümlerinin depolanmasına ve depolanmış dataların kolaylıkla bulunmasına elverişli olmalıdır. Programın; SP renk ölçüm cihazlarına data gönderme ve data alma özellikleri olmalıdır. Program, SP cihazlarını otomatik olarak tanımalıdır. Program, kullanıcı lisans bilgileri ve CD’ si ile birlikte teslim edilmelidir.	1
2	WETABRASİONE SCRUB TESTER Cihaz yaş ovalama testi yapmaya uygun olmalıdır. Cihaz en az 2 testi aynı anda yapmaya elverişli olmalıdır. Cihaz test panellerini sabitlemek için gerekli düzeneğe sahip olmalıdır. Cihaz ASTM D2486 ve ISO11998 normlarına uygun çalışabilmelidir. Cihaz dakikada en az 37 ± 1 devir hızına sahip yapabilmelidir. Cihaz 5 dijitli maksimum 99.999 değerine kadar set edilebilen devir sayacına sahip olmalıdır. Cihazın sayacı istenilen devir sayısına set edilebilmeli ve devir sayısı tamamlandığında otomatik durabilmelidir. Cihaz ASTM D2486 normu için en az 454g ağırlığında taşıma standına sahip olmalıdır. Cihaz ile birlikte en az 2 adet naylon uçlu fırça ve en az 1 adet pirinç takoz verilmelidir. Cihaz ISO11998 normu için en az 135g ağırlığında taşıma standına sahip olmalıdır. Cihaz ile birlikte en az 2 adet aşındırma pedi verilmelidir.	1
3	TAŞINABİLİR RENK ÖLÇÜM CİHAZI Cihaz en az d/8 küresel geometride ölçüm alabilmeli ve taşınabilir olmalıdır. Cihaz üzerinde bir ekran olmalı ve bu ekranda ölçüm sonuçlarını ve karşılaştırma değerlerini gösterebilmelidir. Cihaz en az 4mm ve 8mm olmak üzere en az 2 adet farklı ölçüm gözüne sahip olmalı ve her iki gözle de ayrı ayrı ölçüm yapabilmelidir. Cihaz en az min. 8 farklı ışık kaynağı altında ve 2 ile 10 derecelik ölçüm açılarında ölçüm alabilmelidir. Cihazın ölçüm aralığı en az 400- 700 nm arasında olmalı ve 10 nm aralıkla tarama yapabilmelidir. Cihazın ölçüm lambası gas filled tungsten olmalıdır. Cihazın en az 1000 standart renk 2000 numune renk hafızası olmalıdır. Cihazın seri kontroller için otomatik kalite kontrol özelliği (Pass/Fail) olmalıdır. Cihaz örtücülük, beyazlık ve sarılık indeks değerlerini ölçebilmelidir. Cihaz renk şiddeti ölçümü yapabilmelidir. Cihaz parlaklığı renk ölçümüne dâhil etme & etmeme (SPIN&SPEX) özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz beyaz ve siyah kalibrasyonunu kendi kalibrasyon plakası ile otomatik yapabilmelidir. Cihaz birden fazla ölçüm değerinin ortalamasını otomatik olarak hesaplayabilmelidir. Cihaz RS232C bağlantısı ile bilgisayar programına data gönderebilmelidir. Cihaz darbelere karşı dayanıklı dış yapıya sahip olmalıdır. Cihazın alt ayağı açılabilir olmalı ve gerektiğinde ayaksız ölçüm de alabilmelidir.	1
4	GLOSSMETRE TRİ (20/60/85) Cihaz parlak, yarı parlak(yarı mat) ve mat gibi farklı yüzeylerin parlaklığını ölçebilmelidir. Cihaz otomatik kalibrasyonlu olmalı ve kalibrasyon plakasını otomatik görebilmelidir. Cihaz kalibrasyona ihtiyacı olduğunda, bunu ekranında uyarı ile kullanıcıya bildirmelidir. Cihaz tek tuşla kalibre olabilmeli ve ölçüm alabilmelidir. Cihaz geniş bir LCD ekrana sahip olmalıdır. Cihaz en az 3 farklı parlaklık açısında ölçümlediği değeri, aynı anda LCD ekranında gösterebilmelidir. Cihaz istatistiksel ölçüm yapabilmelidir. Cihaz 999 ölçümü hafızasında tutabilmelidir. Cihaz hafızasındaki dataları bilgisayara transfer edebilmelidir. Cihaz DIN EN ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS Z 8741, EN ISO 7668 normlarına uygun olmalıdır. Cihaz en az 1.5V Alkaline pil ile çalışabilmelidir.	1
5	ÖRTÜCÜLÜK CİHAZI Cihaz CIE C ışık kaynağına sahip olmalıdır. Cihaz taşınabilir olmalıdır. Cihazın ölçüm aralığı en az 0 -100 birim olmalı ve hassasiyeti en az 1 birim olmalıdır. Cihaz ile beraber kalibrasyon plakası ve doğrulama plakası verilmelidir. Cihazın ölçüm alanı en az 9*13 mm olmalıdır. Cihaz şarj edilebilir güç kaynağı ile çalışmalıdır. Cihaz BS3900 D4, ISO 2814, ISO 6504/1 ve ASTM E97 normlarına uygun olmalıdır.	1
6	KREBS VİSOOMETER Cihaz Krebs Unit, cP ve gms birim sistemlerinde ölçüm yapabilmelidir. Cihaz bu birim sistemlerinde, aşağıdaki aralık ve hassasiyetlerde otomatik olarak ölçüm alabiliyor olmalıdır. Ölçüm Aralıkları: en az 37-141 Krebs Unit (KU), 200-5000 cP, 70-1100 gms olmalıdır Kararlılık: en az 0,1 KU, 10 cP, 1 gm olmalıdır Hassasiyet: en az 2% olmalıdır Tekrarlanabilirlik: en az 1% olmalıdır Cihazın en az 4 dijitli dijital ekranı olmalı ve ölçüm değerini ekranda gösterebilmelidir. Cihaz ölçümün bittiğine otomatik olarak karar verip, bu değeri ekranında yine otomatik olarak sabitleyebilmelidir. Cihaz 15 -35 C sıcaklık aralığında çalışabilmeli. Motor Hızı en az 200 rpm 1% olmalıdır Cihazın en az Min 9 adet ölçüm hafızası bulunmalı ve bu değerleri bilgisayara RS232 özelliği ile aktarabilmelidir. Cihaz; ASTM D562, D856 ve D1131 normlarına uygun olarak çalışabilmelidir.	1
7	DİSPERMASTER Cihaz en az 0-10.000 rpm arası ayarlanabilir hıza sahip olmalıdır. Cihaz en az 100-2000ml arası malzemelerin karıştırılmasına uygun olmalıdır. Cihaz dijital hız göstergesine sahip olmalıdır. Cihazda güvenlik için acil durum duruş mekanizması ve ayrıca acil durum duruş butonu olmalıdır. Cihazın ebatları en az 800*420*325 mm olmalıdır. Cihazın ağırlığı en az 15 kg olmalıdır.	1
8	KURUMA ZAMANI ÖLÇÜM CİHAZI Cihaz en az 6 adet numuneyi aynı anda test edebilmelidir. Cihaz en az 6 – 12 ve 24 saat olmak üzere 3 farklı hız ayarına sahip olmalıdır. Cihaz ile birlikte en az 1 set ( 6 adet) test camı verilmelidir. Cihaz ile birlikte en az 1 set ( 6 adet) iğne seti verilmelidir.	1
9	CUBE FİLM APPLİCATOR(37/75 um;25 MM) Aplikatör paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Aplikatör küp şeklinde ve en az 25mm eninde film çekebilmelidir. Aplikatör en az 37 ve 75 mikron film uygulayabilmelidir.	1
10	FOUR SİDED APLİCATOR(30/60/90/120 um) Aparat paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Aparat silindirik ve en az 4 ( dört) yüzlü olmalı ve en az 30-60-90-120 mikron kalınlıklarında film uygulayabilmelidir. Aparat en az 60 mm film uygulama enine sahip olmalıdır.	1
11	FOUR SİDED APLİCATOR(50/100/150/200 um) Aparat paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Aparat silindirik ve en az 4 ( dört) yüzlü olmalı ve en az 50-100-150-200 mikron kalınlıklarında film uygulayabilmelidir. Aparat en az 60 mm film uygulama enine sahip olmalıdır.	1
12	GRİNDOMETER(0-50 um;ÇİFT KANATLI) Cihaz paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Cihaz çift kanallı olmalı ve en az 2 ürünün aynı anda mukayese edilebilmesine imkan vermelidir. Cihaz ile birlikte bir adet uygulama bıçağı verilmelidir. Cihaz Mikron ve Hegman skalalarının her ikisini de sahip olmalıdır. Cihaz en az 0-50 mikron ve 8-4 Hegman skalalarına sahip olmalıdır.	1
13	PYKNOMETER-100cc Aparat paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Aparat en az 100 ml ± % 0.2 sabit hacme sahip olmalıdır. Aparatın kapağı delikli ve aparata tam oturmalıdır. Aparat BS 3900 Part A19-1998, ISO 2811-1:1997, DIN 53217 ve ASTM 1475 normlarına uygun olmalıdır.	1
14	COSTİNG THEİCKNESS GAUGE Cihaz Ferrous yüzeyler üzerindeki kaplama kalınlıklarını ölçebilmelidir. Cihaz en az 0- 2000 mikron ölçüm aralığına sahip olmalıdır. Cihazın en az 10.000 ölçüm hafızası olmalıdır. Cihaz istatistiksel ölçüm yapabilmelidir. Cihaz ölçüm sonuçlarını bilgisayara aktarabilmelidir. Cihaz DIN EN ISO 1461, 2064, 2360, 2178, 2808, 3882, 19840; ASTM B244, B499, D7091, E376 normlarına uygun olmalıdır. Cihazın ebatları en az 157*75,5*49mm olmalıdır. Cihazın ağırlığı en az 175g olmalıdır.	1
15	CONİCAL MANDERL BEND TESTER Cihaz çelikten yapılmış olmalıdır. Cihazın mandrel uzunluğu en az 203 mm olmalıdır. Cihazın mandrel çapı en az 38mm den başlayıp 3 mm ye kadar inmelidir. Cihaz test panelini sabitlemeyi sağlayan düzeneğe sahip olmalıdır. Cihaz ASTM D522(A), BS EN NF/ISO 6860 (BS 3900-E11) normlarına uygun çalışabilmelidir.	1
16	CROSS HATCEH CUTTER Aparatlar paslanmaz çelik malzemeden yapılmış olmalıdır. Aparat en az 1 /1,5 / 2 ve 3 mm aralıklı 6 dişli 4 ayrı bıçağa sahip olmalıdır. Aparatın her bir bıçağının ayrı tutma sapı olmalıdır. Aparatlarla birlikte; büyüteç, bant, fırça seti verilmelidir. Aparatlar BS EN ISO 2409:1995 , BS 3900 E6 ve ASTM D3359 normlarına uygun olmalıdır.	1
17	ETÜV Laboratuar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olmalıdır. Cihazın dış yüzeylerini oluşturan malzeme paslanmaya karşı elektrostatik toz boyalı olmalıdır. Kullanılır hacim en az 120 litre olmalıdır. Kullanılır hacim eloksal kaplanmış alüminyum malzemeden yapılmış olmalıdır. Kullanılır hacim içerisinde yüksekliği 40 (±10) mm kademeler ile ayarlanabilen, tabii hava sirkülasyonunu engellemeyen, 2/3’ü dışarıya çıkarıldığında devrilmeyen paslanmaz malzemeden iki adet rafı olmalıdır. Kapı sızdırmazlığı silikon esaslı conta ile sağlanacaktır. Dört ayak temaslı olmalıdır. Cihaz PID mikroişlemcili kontrol sistemine sahip olmalıdır. Cihaz, kullanılır hacmin dış yüzeylerinden ısıtmalı olacak, kullanılır hacim içerisinde ısıtıcı olmayacaktır. Termostatın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 1°C olmalıdır. Cihazın termostat okuma aralığı 0-250^oC arasında olmalıdır. Kullanılır hacim sıcaklığını gösteren termometre elektronik, rakamsal göstergeli ve 1°C hassasiyetle okunur tipte olmalıdır. Kontrol termostatının arıza ihtimaline karşılık ikinci bir emniyet termostatı bulunacaktır. Emniyet termostatının ayarı cihaz dışından yapılabilir olmalıdır. Emniyet termostatı 50-300^oC arasında ayarlanabilir olmalıdır. Cihaz ortam sıcaklığı +5°C ile 250°C arasında çalışacaktır. Cihaz sterilizasyon işlemine başladıktan sonra; elektriğin kesilip tekrar gelmesi halinde, hücre içerisindeki sıcaklık ayarlanan sıcaklık değerinden ±2°C sınırı dışına çıkmış ise işlemi durduracak, işitsel ve görsel sinyal verecek, bu limitler içerisinde ise çalışmasına devam edecektir. Cihaz istenildiğinde zamana bağlı olmaksızın ayarlanan program sıcaklığında çalışacaktır. Yapılan programı 1 dakika ile 99.9 saat arasında istenilen zamanda başlatmayı erteleme ayarlanabilecektir. Cihazda sıcaklık ve zaman göstergeleri ayrı ayrı ve rakamsal tip olmalıdır. Cihazda programlanan değerler çalışma anında kullanıcı tarafından istenildiğinde izlenecektir. Cihazda ısıtma ve alarm ikaz lambaları olmalıdır. Isıtma kontrolünde kullanılan röle SSR (solid state relay) tipte olmalıdır. Cihazda 1 dakika ile 99.9 saat arasında ayarlanabilen zamanlayıcısı olmalıdır. Cihazda ayarlanan program değerleri cihazın kapalı olması halinde hafızadan silinmeyecektir. Kullanılır hacim içerisinde 110°C – 190°C arasında muhtelif yerlerde ölçülen sıcaklıkların arasındaki fark ±2°C’yi aşmayacaktır. Cihaz 230 V. 50 Hz. Şebeke gerilimi ile çalışacaktır. Cihazla birlikte Türkçe yazılmış kılavuz kitapçığı ve garanti belgesi verilecektir. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır. Cihaz akredite kuruluş tarafından onaylı CE işareti taşıyacak ve akredite kuruluşun numarası CE işaretinde belirtilmiş olmalıdır. Cihaz TS 6073 belgesine olmalıdır.	1
18	EL TİPİ PHMETER Cihaz otomatik kalibrasyonlu olmalıdır. Cihaz seyyar ölçüme elverişli, taşınabilir olmalıdır. Cihaz 0,00 – 14,00 pH aralığında; 0,01 pH hassasiyetinde olmalıdır. Cihaz 0 – 100 C arası sıcaklık ölçümü de yapabilmelidir. Cihaz ile birlikte cam pH probu verilmelidir. Cihazın ebatları 140*70*35 mm olmalıdır. Cihazın ağırlığı 200g olmalıdır.	1
19	HASSAS TERAZİ Cihazın tartım en az kapasitesi 1200 gr olmalıdır. Cihazın hassasiyeti en az 0.001 gr olmalıdır. Cihazın tekrarlanabilirliği en az +/- 0.001 gr olmalıdır. Cihazın doğrusallığı en az +/- 0,002 gr olmalıdır Cihaz ekranı LCD ekran ve arkadan aydınlatmalı olmalıdır Cihazın kefe ebadı en az Ø110 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır. Cihazın ebatları en az ( en / uzunluk / boy ) 210x340x160 mm olmalıdır. Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır. Cihaz parça sayımı yapabilmelidir. Cihaz RS 232 ile PC bağlanabilmelidir. GLP uyumlu olmalıdır. Cihaz % ile tartım yapabilmelidir. Cihazda kullanım için en az 5 tuş olmalıdır. Cihaza en az 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir. Cihaz ithal marka olmalıdır. Cihaz alttan tartım yapabilmelidir.	1
20	BLACK PANEL Test panelinin kalınlığı en az 0,25mm olmalıdır. Test panelinin ebatları en az 165*432mm olmalıdır. Test paneli ASTM D2486, D4213 ve ISO 11998’ e uygun olmalıdır. Test panelleri pürüzsüz ve mat bir yüzeye sahip olmalı ve içinde plastikleştirici bulunmamalıdır.

LOT-2

A	B	C
Sıra No	Teknik Özellikler	Miktar
1	PERL-MİLL BOYA EZME VE SÜZME MAKİNESİ Ana elektrik motoru: en az 22 Kw / 1000 d/d olmalıdır Boya ezme kazanı kapasitesi: en az 70 lt. olmalıdır Boya Basma Pompası Varyatörü : en az 1,5 Kw / 50-400 d/d ( Mekanik + İnvertörlü ) olmalıdır Boya Basma Pompası kapasitesi: en az 500 lt/saat olmalıdır Boya kazanı içi komple paslanmaz çelikten olmalıdır Kazan su soğutmalı tipte çift cıdarlı yapılmalıdır Flanşlar özel çelikten imal edilmiş olup sertleştirilerek aşınmaya ve kimyasal etkilere karşı direnç sağlamalıdır Yıldız - üçgen elektrik panolu olmalıdır Kumanda panosu üzerinde ampermetre, dijital gösterge ve kumanda butonları mevcut olup, boya sıcaklığını ölçen termometresi olmalıdır Makinenin emiş ve basma pompaları olmak üzere iki adet dişli pompası olmalıdır Pompa Debileri Frekans invertörü ile ayarlanabilmelidir	1
2	TAM OTOMATİK BOYA DOLUM VE KAPAMA MAKİNESİ Kazan kapasitesi: en az 250 litre olmalıdır Tartma Aralığı: en az 250 Gr. - 30 Kg. olmalıdır Her türlü boya, vernik, sanayi yağı, bal, süt, ve akıcı tarım koruma ilaçları gibi sıvı mamullerini kutu veya şişelerine hassas olarak tartma aralığında ayarlanıp seri bir şekilde doldurma ve tartma yapabilmelidir. Doldurma ve tartma tek bir hareketle otomatik olarak yapılmalıdır. Kazan ve subaplar paslanmaz çelikten olmalıdır. Makine tekerlekler üzerinde olmalı kolayca istenilen yere götürülebilir. Makine arkasında bulunan pompa ile kazan otomatik olarak devreye girip çıkarak doldurma kazanının sürekli beslenmesi ve dolu kalması sağlanmalıdır. Makinenin doldurma sistemi Load-Cell sistem olmalıdır	1
3	55KW MİKSER BOYA KARIŞTIRMA MAKİNESİ Ana elektrik motoru: en az 55 Kw / 1500 d/d olmalıdır Boya Karıştırma kazanı kapasitesi: en az 2000 lt. olmalıdır Karıştırma mil devri: en az 0 - 1500 devir/dakika olmalıdır Hidrolik kaldırma motoru: en az 1,5 Kw / 1500 d/d olmalıdır Motor soğutma motoru: en az 0,37 Kw / 1500 d/d olmalıdır Makine hidrolik olarak kalkıp inme özelliğine sahip olmalıdır. Frekans invertörü ile tam otomatik kademesiz devir değiştirebilmelidir Kalkış ve iniş esnasında ve istenilen yükseklikte karıştırma yapabilmelidir Makine gövde ekseni etrafında en az 360 derece dönme özelliğinde olup, çevresinde hazırlanan diğer kazanları karıştırabilmelidir. Makinenin alt kısmında karıştırma kazanını sıkıştırma kıskacı olmalıdır. Makine zaman ayarlı veya manüel karışım yapabilmelidir. Zaman ayarlı olarak istenilen veya ayarlanan süre boyunca ayarını yaptığınız devirde karışımı yapabilmelidir.	1
4	CR-Nİ MALZEMEDEN İMAL TEK CİDARLI KARIŞTIRMA MAKİNASI KAZANI KOPLE Kazan kapasitesi: en az 2000 litre olmalıdır Kazan malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz çelik saç malzemeden yapılmış olmalıdır. Kazan kenarında tutma kolları, kazan altında ise tekerlekleri mevcut bulunmalıdır. Kazan çıkışında çıkış manşonu bulunmalıdır.	2
5	CR-Nİ MALZEMEDEN İMAL TEK CİDARLI KARIŞTIRMA MAKİNASI KAZANI KOPLE Kazan kapasitesi: en az 500 litre olmalıdır Kazan malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz çelik saç malzemeden yapılmış olmalıdır. Kazan kenarında tutma kolları, kazan altında ise tekerlekleri mevcut bulunmalıdır. Kazan çıkışında çıkış manşonu bulunmalıdır.	2
6	MİKSER KARIŞTIRMA MAKİNASI KAZANI Kazan kapasitesi: en az 1000 litre olmalıdır Kazan malzemesi AISI 304 kalite paslanmaz çelik saç malzemeden olmalıdır Kazan kenarında tutma kolları, kazan altında ise tekerlekleri mevcuttur olmalıdır Kazan çıkışında çıkış manşonu olmalıdır	4

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

İstenilen teknik şartnameyi sağlamak üzere tüm alet, aksesuar ve gerekli bağlantı parçaları teklife dâhil edilecektir.

Ekipmanların yüklenici tarafından verilmiş bir Seri Numarası olmalıdır. Ekipmanlar DAKA Mali Destek Programı kapsamında satın alındığından, yukarıda tanımlanan ekipmanların hepsinin üzerine, ekipmanın Seri Numarası ve Üretim Yılını gösteren uygun ve /veya metal panolar, düşmeyecek şekilde ekipmanların uygun bir yerine yüklenici tarafından monte edilecektir.

4. Garanti Koşulları

Cihaz ve makineler 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Cihaz ve makinelerin montajı ve devreye alınması yükleniciye aittir, yüklenici montaj sonrası karşılıklı görüşme ile belirlenen bir tarihte ve yerinde kullanım eğitimi verecektir. Cihazların devreye alınması sözleşme süresini aşacak olursa alıcının maddi, manevi zararları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Cihazların ve makinelerin devreye alınmasından itibaren iki yıl içerisinde imalat hatasından meydana gelebilecek arızaların ve bozuklukların, yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderileceği ve arızalı parçaların yine yüklenici tarafından bedelsiz olarak değiştirilip yerine montaj edileceği yüklenici tarafından garanti edilecektir.

Arıza durumunda yüklenici 12 saat içerisinde müdahale edecektir. Geç müdahaleden ya da yükleniciden kaynaklı tamir gecikmelerinde alıcının maddi manevi zararları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parçaların hepsi cihaz teslimi ile birlikte verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

Cihazlara ve makinelere ait bakım ve kullanım kılavuzları makinelerle birlikte bir nüsha halinde Türkçe olarak teslim edilecektir.

8. Diğer Hususlar

Nakliye yükleniciye ait olacak, Cihazlar alıcının adresine teslim edilecektir.

Cihazların ve makinelerin TSE ve/veya CE belgeli olmalıdır.

Cihazlara ve makinelere ait tüm sertifika ve belgeler Cihazla ile birlikte teslim edilmelidir.

Verilen Fiyat tekliflerine her türlü vergi, harç dahil olacaktır.

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için) (Söz. EK: 3b)
MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

Sözleşme başlığı : 2 Lot’ta tanımlı mal alımı

İhale referansı : DAKA10/KOBİ002/0121/027/MA01

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A	B	D	E	F
Sıra No	Teknik Özellikler	Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil)	İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon	Değerlendirme Komitesinin notları
1
2
3
4

B Sütunu : “Teknik Özellikler”

• 
  İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler ile aynıdır.
  

D Sütunu : “Teklif edilen özellikler”

• 
  İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).
  

E Sütunu : “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

• 
  İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.
  

F Sütunu : “Değerlendirme Komitesi notları”

• 
  Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.
  

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.
İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)


Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU Söz. EK:4b

Sözleşme başlığı : 2 Lot’ta tanımlı mal alımı

İhale referansı : DAKA10/KOBİ002/0121/27/MA01

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A	C	D	E	F
Sıra No	Miktar	Teklif Edilen Özellikler (Marka/Model Dâhil)	Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)	Toplam (TL)
1
2
3
4
		[Eğitim]	[götürü bedel]
Toplam Teklif (rakam ve yazı ile)

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler