Petroleos del peru – petroperu s
PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A
Yüklə 2,78 Mb.
|
|
PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. OPERACIONES OLEODUCTO PROCESO POR COMPETENCIA MENOR N° CME-0074-2008-OLE/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA “SERVICIO CORRECTIVO DE CARPINTERÍA METÁLICA, TRABAJOS DE CARPINTERÍA, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, TRABAJOS DE GASFITERÍA, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE PINTURA EN ESTACIÓN 5” BASES ADMINISTRATIVAS
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERU, con RUC N° 20100128218, domiciliado en Calle Huanuco N° 218 - Piura convoca la Contratación del “Servicio Correctivo de Carpintería Metálica, Trabajos de Carpintería, Trabajos de Electricidad, Trabajos de Gasfitería, Trabajos de Albañilería y Trabajos de Pintura en Estación 5” que se realizará mediante un Proceso por Competencia Menor en los términos y condiciones que se detalla en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos y Formatos.
Los postores deben estar inscritos en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ; sin embargo, en concordancia con el numeral 13.1 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A., durante los primeros dieciocho (18) meses de vigencia del Reglamento mencionado, no será condición para participar como postor en el presente Proceso, estar inscritos en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERÚ; debiendo en su defecto, estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores del CONSUCODE y haber adquirido las presentes Bases. Al momento de la entrega de las Bases, los proveedores mediante el Formato N° 07 dejarán constancia escrita del nombre o razón social con que participan en el Proceso, precisando su domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico a las que se remitirán las comunicaciones pertinentes, sin perjuicio de la notificación en el SEACE.
El Monto Estimado Referencial del presente Proceso es de S/ 876,123.66 (Ochocientos setenta y seis mil ciento veintitrés con 66/100 Nuevos Soles), incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del Servicio; el mismo que ha sido determinado al Mes de Marzo de 2008. El Sistema de Contratación es a Precios Unitarios.
Recursos propios de PETROPERÚ.
El Plazo Mínimo de Validez de la Oferta es de treinta (30) días calendario, a partir de la fecha de Recepción de Propuestas señalada en la Convocatoria. Las propuestas que no se ajusten a este requisito serán DESCALIFICADAS.
El Plazo Máximo de Ejecución del Servicio es ciento ochenta (180) días calendario. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del Contrato, PETROPERÚ aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso equivalente al 3/1000 del Monto Contractual que debió ejecutarse, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del Monto Contractual, esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la Liquidación Final del Contrato; en concordancia con el numeral 10.4 del Reglamento.
El postor ganador de la Buena Pro otorgará a favor de PETROPERÚ las siguientes Garantías: - Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: mediante una Carta Fianza por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato y una vigencia mínima hasta la aprobación de la liquidación final del Contrato. - Garantía por Adelanto Directo: mediante una Carta fianza por el importe del adelanto solicitado el mismo que podrá ser hasta por un treinta por ciento (30%) del Monto Total del Contrato. Las garantías deben ser de carácter incondicional, solidaria, irrevocable, de realización automática y sin beneficio de excusión, al sólo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de las entidades que las emitan, en concordancia con el numeral 6. del Anexo 1 del Reglamento.
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. Operaciones Oleoducto Calle Huánuco N° 218 - Piura Referencia: Proceso por Competencia Menor N° CME-0074-2008-OLE/PETROPERU Primera Convocatoria Fax: 073 – 28 4151 / E-mail: comite_saol@petroperu.com.pe Las consultas deben ser presentadas dentro del plazo establecido en la Convocatoria. Las consultas que se presenten en otras dependencias, fuera de fecha u horario establecido, o correos electrónicos diferentes se tendrán como NO PRESENTADAS. Al entregar sus consultas por carta en la Oficina Trámite Documentario de Operaciones Oleoducto, se sellará la carta y su cargo dejando constancia de la fecha y hora en que las presentan. La absolución de las consultas se realizará mediante un Pliego de Absolución y se notificará a través del SEACE en la fecha establecida en la Convocatoria.
En concordancia con el numeral 11 del Anexo 1 del Reglamento, podrá cancelarse el Proceso hasta antes del Otorgamiento de la Buena Pro, por las siguientes causas:
El Proceso en concordancia con el numeral 12 del Anexo 1 del Reglamento, podrá ser declarado nulo por las siguientes causas:
En caso de que el día señalado en el cronograma resulte no laborable para PETROPERÚ, el acto se efectuará al siguiente día hábil, dejándose constancia de esta circunstancia en el acta.
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. Operaciones Oleoducto - Oficina Trámite Documentario Calle Huánuco Nº 218 – Piura - Perú
Toda información entregada por el postor en su Propuesta tendrá carácter de declaración jurada.
Se entiende por modificación, la variación de precios, condiciones de pago, financiamiento, requerimientos técnicos mínimos, plazo de entrega exigidos en las Bases u ofertado por los postores y otras condiciones que hubieran sido determinantes durante la Evaluación de Propuestas. La facultad de solicitar aclaraciones respecto de la Propuesta Técnica se podrá ejercer durante la Etapa de Evaluación Técnica y antes de la apertura del Sobre N° 02: Propuesta Económica. En el caso de la propuesta económica se podrá solicitar aclaración durante la etapa de evaluación económica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. El postor tendrá un plazo no mayor de dos (02) días hábiles para presentar las aclaraciones solicitadas, computado desde la fecha en que se cursa el requerimiento.
El Ejecutor evaluará las propuestas que cumplan con lo especificado en las Bases, considerando la Metodología de Evaluación establecida en el siguiente numeral. Las propuestas serán descalificadas cuando:
La evaluación y calificación de las Propuestas Técnicas y Económicas se realizará en base a la Metodología de Evaluación que se indica en el Anexo N° 02.
El postor para acceder a la Evaluación Económica debe obtener como mínimo ochenta (80.000) puntos en la Evaluación Técnica.
El registro del Otorgamiento de la Buena Pro incluirá los Informes de Recepción de Propuestas, de Evaluación Técnica, de Evaluación Económica y, de ser el caso, el cuadro comparativo detallado con los resultados de la evaluación.
Los postores podrán interponer los Recursos de Apelación y de Revisión, según lo establecido en el Reglamento, de acuerdo a lo siguiente:
Dentro de los tres (03) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada en el SEACE la Resolución que resuelve el Recurso de Apelación, podrá interponerse Recurso de Revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Vencido el plazo máximo de ocho (8) días hábiles sin que PETROPERÚ publique en el SEACE su Resolución, el postor apelante tendrá por denegado su Recurso de Apelación y podrá interponer Recurso de Revisión contra la denegatoria ficta ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. PETROPERÚ elevará todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, incluyendo la garantía, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, luego de haber recibido el requerimiento del Tribunal. Cuando se declare infundado o improcedente el Recurso de Apelación o el de Revisión, se ejecutará la garantía.
En el caso que la Buena Pro fuese otorgada a empresas que han participado en Consorcio, éstas deberán ceñirse a todo lo dispuesto en el acápite 6 de la Directiva Nº 003-2003-CONSUCODE (ver Anexo N° 04), aprobada con Resolución Nº 063-2003-CONSUCODE/PRE, publicado el 13/03/2003 y deberán presentar los siguientes documentos:
PETROPERÚ pagará el servicio obra de la siguiente manera: - Otorgará un Adelanto Directo: hasta un 30% del monto del Contrato, a solicitud del Contratista y previa presentación de carta fianza. - El saldo mediante valorizaciones quincenales y por actividades culminadas en el periodo, en calidad de pagos parciales por trabajo realmente ejecutado a satisfacción de PETROPERU, de las que se deducirá el Adelanto Directo, en el mismo porcentaje en que fue otorgado.
RUC : 20100128218 Hacer llegar la factura y valorización aprobada por PETROPERÚ a la Oficina Trámite Documentario – Operaciones Oleoducto – PETROPERÚ, ubicada en Calle Huánuco N° 218 - Piura.
Las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripción del Contrato, sobre su ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminación del contrato, este plazo es de caducidad, en concordancia con el numeral 11. del Reglamento. PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A. OPERACIONES OLEODUCTO PROCESO POR COMPETENCIA MENOR N° CME-0074-2008-OLE/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA “SERVICIO CORRECTIVO DE CARPINTERÍA METÁLICA, TRABAJOS DE CARPINTERÍA, TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, TRABAJOS DE GASFITERÍA, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS DE PINTURA EN ESTACIÓN 5” BASES TÉCNICAS
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. requiere contratar el “Servicio Correctivo de Carpintería Metálica, Trabajos de Carpintería, Trabajos de Electricidad, Trabajos de Gasfitería, Trabajos de Albañilería y Trabajos de Pintura en Estación 5”, el cual consiste en realizar la corrección de los diferentes desperfectos que se han presentado en los campamentos y oficinas, trabajos de carpintería metálica, trabajos de carpintería, trabajos de electricidad, trabajos de gasfitería, trabajos de albañilería y trabajos de pintura en Estación Nº 5 de Operaciones Oleoducto.
Considera las siguientes actividades principales:
Los detalles de los trabajos se dan en las Especificaciones Técnicas que se muestran en los Adjuntos. 3.1 Especificaciones 3.1.1 Las reparaciones pertinentes descritas en los Adjuntos comprenden según sea el caso el desmontaje y recambio de partes o piezas. 3.1.2 Para el caso de recambio, una vez efectuado, el contratista deberá guardar la pieza o parte cambiada para verificación y evaluación del trabajo.
3.2.1 Movilización y desmovilización de personal, materiales y equipos.- Considera la movilización / desmovilización del personal, al iniciar y al finalizar el Servicio, así mismo el traslado de herramientas, materiales y equipos. Unidad: La unidad de esta partida es global (gbl). 3.2.2 Alimentación y alojamiento del personal.- Considera la alimentación y el alojamiento del personal en las inmediaciones en Estación Nº 5. Unidad: La unidad de esta partida es global (gbl).
3.3.1 Informe Técnico.- Al concluir los trabajos el contratista presentará a la Supervisión de PETROPERU un informe de trabajos realizados y las recomendaciones que el caso amerite, requisito indispensable para procesar su factura. Unidad: La unidad de esta partida es global (gbl).
Un encargado, capataz o ingeniero, que tenga experiencia en obras civiles.
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo indicado en las Normas Básicas de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas (Manual M-040) (Ver ADJUNTO Nº 14). El CONTRATISTA deberá cumplir la normatividad legal vigente. Tener en consideración el D.S. 009-2005-TR: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. El CONTRATISTA debe asegurar el estricto cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental actualmente certificado por Bureau Veritas para Operaciones Oleoducto y con otros sistemas de gestión como son: el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, etc.
PETROPERÚ recomienda que el postor realice una visita a la Zona de Trabajo con la finalidad de verificar los medios logísticos, determinar el grado de dificultad de todas las actividades del Servicio y conocer las instalaciones donde se efectuará, a fin de considerar todos estos factores en su propuesta y en la planificación del Servicio. Para el efecto el postor deberá solicitar y coordinar su visita con el Supervisor de Estación Nº 5 al teléfono 073-284100 Anexo 45002 o dirigiéndose al correo electrónico earrese@petroperu.com.pe Los costos que demanden la realización de la visita deben ser asumidos íntegramente por el postor. Esta visita es opcional y no se constituirá como requisito para la aceptación de las propuestas.
5.1. PETROPERÚ para los fines del Servicio suministrará lo siguiente:
5.2 PETROPERU brindará facilidades de comunicación telefónica solamente a través de Servicio de tarjetas Pre-Pago y Llamadas Collect Nacional (servicios 147, 141 y 129 de Telefónica del Perú respectivamente); servicio VISA Phone; llamadas Collect Internacional a través de la serie 0-800- de operadores internacionales acreditados en Perú.
Para evitar conflictos de toda índole, el Contratista y su personal, deben respetar el hábitad, las costumbres y los recursos de los pobladores y/o comunidades nativas vecinas a la Zona de Trabajo. Debe mantener buenas relaciones y en lo posible, realizará labores de Proyección a la comunidad y contratará Mano de Obra disponible en la zona.
ANEXO N° 01 CONTENIDO DE LOS SOBRES DE LA PROPUESTA DEL POSTOR
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. - Operaciones Oleoducto Oficina Trámite Documentario Calle Huánuco N° 218 - Piura – Perú Fecha y hora: Fijada en la Convocatoria.
Documento de presentación FACULTATIVA:
Documentos de presentación obligatoria, en caso de no presentar alguno de los documentos solicitados, su propuesta será declarada como NO PRESENTADA:
Documentos solicitados como Requisitos Técnicos Mínimos del Servicio, en caso de no presentar alguno de los documentos solicitados, su propuesta será declarada como NO PRESENTADA:
Un encargado, capataz o ingeniero, que tenga experiencia en obras civiles o en trabajos afines al objeto de la convocatoria. Las propuestas que no cumplan con estos Requisitos Técnicos Mínimos o lo hagan parcialmente serán NO ADMITIDAS.
ANEXO N° 02 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS La Evaluación de las propuestas se realizará en dos etapas: la Primera Etapa es la Evaluación Técnica, cuya finalidad es calificar la calidad de la propuesta conforme a los factores, criterios y puntajes establecidos en este Anexo; y la Segunda Etapa es la Evaluación Económica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta.
La Evaluación Técnica se realizará a su vez en dos etapas: La Primera Etapa evaluará el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos del Servicio. La Segunda Etapa calificará las propuestas de acuerdo a los Factores de Evaluación establecidos en este Anexo, con asignación de puntajes.
Se evaluará el cumplimiento total de los Requerimientos Técnicos Mínimos del Servicio de acuerdo con los documentos solicitados en los numerales 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 del Anexo N° 01 para ser ADMITIDA a la Etapa de Calificación de la Propuesta Técnica. El Postor debe presentar al siguiente personal como requisito mínimo: Un encargado, capataz o ingeniero, que tenga experiencia en obras civiles. La experiencia del personal deberá ser sustentada con certificados de trabajo emitidos por empresas que realizan trabajos similares. La no presentación del Encargado del Servicio con experiencia en obras civiles será causal de la propuesta sea NO ADMITIDA. Las propuestas que no cumplan con estos Requerimientos Técnicos Mínimos o lo hagan parcialmente serán NO ADMITIDAS, según se indica:
La Propuesta Técnica se calificará sobre un máximo de cien (100.000). Las Propuestas Técnicas que no alcancen el puntaje mínimo (80.000 puntos) establecido en el numeral 12. de las Bases Administrativas, serán DESCALIFICADAS. Se calificará de acuerdo a los siguientes factores:
Se asignará el puntaje como sigue:
(*) Fórmula: Puntaje EP i = {(MT i – 50,000.00)*(60)}/50,000.00 Donde: EP i Puntaje del Postor en evaluación. MT i Monto Total Facturado por el Postor en evaluación
Se asignará el puntaje como sigue:
(*) Fórmula: Puntaje (EESi) = 10 x (3xTS i – 2) Donde: EJP i : Puntaje del Jefe Proyecto en evaluación. TS i : Total de Años Experiencia del Encargado del Servicio en evaluación
Estará dado por:
La Evaluación de la Propuesta Económica se calificará sobre un máximo de cien (100) puntos. La Evaluación Económica se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente:
La Evaluación Total Técnica - Económica se obtendrá de acuerdo a la ponderación indicada en la siguiente expresión:
El valor PTEi de cada oferta válida y los valores intermedios serán calculados hasta el tercer decimal. ANEXO N° 03: MODELO ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) 
REVERSO DE LA ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT) 
ANEXO N° 04 DIRECTIVA Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES EN CONSORCIO EN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
Presentación de ofertas en consorcio.
La presente directiva tiene por finalidad facilitar la comprensión y correcta aplicación de las normas referidas a la participación de postores en consorcio en los procesos de selección convocados por las entidades del sector público y las empresas del Estado y en la fase de ejecución contractual.
La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado, así como para los postores y contratistas.
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2001-PCM, en adelante la Ley. Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2001-PCM, en adelante el Reglamento. Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2001-PCM.
El numeral 8 del artículo 2° del Reglamento define al consorcio como “el contrato asociativo por el cual dos o más personas se asocian, con criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar en un proceso de selección y eventualmente, contratar con el Estado”. Por otro lado, el artículo 445° de la Ley General de Sociedades señala que el contrato de consorcio es aquel “por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía”. Teniendo en cuenta que el derecho administrativo es el Derecho común de la Administración Pública, debe aplicarse en materia de contrataciones del Estado la definición de consorcio contenida en el Reglamento, la que se sustenta en una participación complementaria amplia de los consorciados que no se restrinja necesariamente al objeto del contrato. La definición del Reglamento se explica tanto en propender la participación de las Pequeñas y Microempresas, en adelante PYMES, en los contratos del Estado, como en el beneficio que pueda obtener la administración de la unión de los postores y en su caso de los contratistas, para la mejor obtención de bienes, servicios y obras de la calidad requerida, en forma oportuna y a precios adecuados. En virtud al criterio de complementariedad acotado, las obligaciones de las personas naturales y/o empresas que presenten ofertas en consorcio no necesariamente deben estar referidas de forma directa al objeto del contrato. En cuanto a la obtención, por parte de los consorcios, tanto de la bonificación del veinte por ciento (20%) sobre el puntaje total obtenido por los postores, según lo dispuesto por la Ley N° 27633 - Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus normas complementarias, modificatorias y ampliatorias, como del beneficio a las PYMES en caso de empate de acuerdo al artículo 73° del Reglamento, enmarcándose dichas medidas en lo que se conoce como actuación administrativa de fomento y considerando que los privilegios concedidos a los particulares virtud a este tipo de actuación son restrictivos por naturaleza, resulta exigible que todos los miembros de un consorcio ostenten la calidad requerida para la obtención de dichos beneficios.
6.1. De la presentación de propuestas en consorcio. 6.1.1. La propuesta técnica de los consorcios deberá contener una promesa formal de consorcio suscrita por cada uno de los representantes legales de los integrantes del mismo, debiendo precisarse las obligaciones que asumirá cada una de las partes así como la designación del o los representantes del consorcio para todo el proceso de selección. En el supuesto que la promesa formal de consorcio no precisara las obligaciones de cada integrante del mismo, se presumirá que éstos participarán conjuntamente en el objeto de la convocatoria. Tanto las propuestas técnica y económica como los recursos que prevé la Ley, en su caso, deberán ser suscritos y rubricados por el o los representantes del consorcio; tales documentos comprometen a todos los integrantes del consorcio. 6.1.2. Si uno de los integrantes del consorcio se encontrase impedido de ser postor o contratista de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley, la propuesta se tendrá por no presentada, bajo responsabilidad del Comité Especial. El incumplimiento de lo señalado conlleva la nulidad del proceso y la responsabilidad de los funcionarios y autoridades intervinientes. Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto en la citada disposición, son nulos sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 6.1.3. En los procesos de selección cuyo objeto requiera la participación de empresas que realicen actividades de intermediación laboral u otra actividad regulada, los integrantes del consorcio que en la relación interna se hayan obligado a ejecutar conjuntamente dicha actividad, deberán contar con las autorizaciones y cumplir los requisitos que disponga la Ley de la materia. De otro lado, las partes del consorcio que en la relación interna no se hayan obligado a ejecutar efectivamente actividades de intermediación laboral u otra actividad regulada, no necesitarán presentar las autorizaciones ni cumplir los requisitos indicados. 6.1.4. En el caso de Licitaciones Públicas Nacionales para la ejecución de obras y Concursos Públicos Nacionales para la contratación de servicios de consultoría, podrán presentarse propuestas en consorcio siempre que todos los integrantes del mismo cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 14° del Reglamento. Tratándose de bienes, no adquiere relevancia la calidad del postor sino del bien ofertado, por lo que no corresponde calificar la calidad de los miembros del consorcio sino que el bien cumpla los requisitos del artículo 14° del Reglamento. 6.1.5. Se reputarán como válidos para el consorcio, los documentos presentados que de acuerdo a las Bases, sustenten recursos, capacidades y aptitudes de cada uno de sus integrantes. 6.1.6. Para efectos de acreditar la experiencia sólo será valida la documentación presentada por la parte o partes del consorcio que ejecutarán las obligaciones establecidas en el objeto de la convocatoria. La evaluación de la experiencia en este caso, se realizará sobre la base de la sumatoria de la experiencia individual obtenida por cada uno de sus integrantes. 6.1.7. En el caso de prestación de servicios, para que un consorcio se haga acreedor a la bonificación del veinte por ciento (20%) sobre la sumatoria de la calificación técnica y económica dispuesta por la Ley N° 27633 - Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, es necesario que todos los integrantes de dicho consorcio reúnan las condiciones exigidas en los artículos 2° y 3° del Decreto Supremo N° 003-2001-PCM y en el artículo único de la Resolución Ministerial N° 043-2001-ITINCI/DM; implicando ello, que cada miembro del consorcio sea persona natural domiciliada en el país o persona jurídica constituida, autorizada o domiciliada en el país y que efectivamente realice operaciones sustanciales en el territorio nacional; es decir, que tenga más del cincuenta por ciento (50 %) del total de sus activos fijos ubicados en el país y además facture, al menos el sesenta por ciento (60%) de su facturación total dentro del territorio nacional. Además, el o los representantes del consorcio deberán cumplir con la formalidad de expresarlo mediante la presentación de la declaración jurada correspondiente. 6.1.8. Para que un consorcio pueda acceder al beneficio al que se refiere el inciso a) del artículo 73° del Reglamento, todas las partes integrantes del mismo deberán tener la calidad de pequeña o microempresa. En consecuencia, en caso que uno de los miembros del consorcio no cumpla con los requisitos previstos en el artículo 2° de la Ley N° 27268 - Ley General de la Pequeña y Microempresa, y en los artículos 8°, 9° y 10° de su Reglamento, no podrá otorgarse a dicho consorcio, el referido beneficio. 6.1.9. Las infracciones cometidas durante el proceso de selección, serán de responsabilidad exclusiva de la parte del consorcio que la haya cometido, siempre que pueda individualizarse al infractor. 6.2. De la ejecución contractual a cargo del consorcio. 6.2.1. Una vez que el otorgamiento de la buena pro quede consentido, los postores que participen del consorcio deberán formalizar el contrato de consorcio, siendo suficiente que se perfeccione mediante documento privado con firmas legalizadas de cada uno de sus representantes legales ante Notario Público, designando en dicho documento al representante o apoderado común 6.2.2. Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no suscripción del contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultada la Entidad en dichos casos, para demandar a cualesquiera de ellos por los daños y perjuicios causados. En cuanto a las sanciones administrativas por incumplimiento del contrato, las mismas se aplicarán a todos los integrantes del consorcio. DISPOSICIÓN FINAL. La presente Directiva es aplicable a todos los procesos de selección que se convoquen a partir del día siguiente de su publicación. Jesús María, febrero de 2003.
Señores
UNIDAD LOGISTICA - OPERACIONES OLEODUCTO Presente Ref.: Proceso por Competencia Menor N° CME-0074-2008-OLE/PETROPERU Primera Convocatoria “SERVICIO DE ……………………………………………………………………………………..” ..….(Nombre y Apellidos del Representante Legal)…... identificado con DNI N°……………….…… domiciliado en ……….……………, en calidad de …...(Gerente / apoderado común / Accionista)..…. de la empresa ..…....(Razón social)…......, cuyo domicilio legal es ………………………….., inscrita en el Registro Público de .…....(indicar ciudad, asiento, fojas, tomo, fecha)….…..; que se presenta como Postor al Proceso de la referencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada:
Sin otro particular, quedamos de ustedes. Atentamente,
Yüklə 2,78 Mb. Dostları ilə paylaş:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||