Contratacion del servicio para el mantenimiento y mejoramiento del establecimiento de salud de san jose de ticllas

+

- - - -

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO BASES ADMINISTRATIVAS ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº 013-2006/ AMARES/DIRESA/AYACUCHO. SEGUNDA CONVOCATORIA “CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAN JOSE DE TICLLAS” I ETAPA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “Mantenimiento y Mejoramiento del Establecimiento de Salud San José de Ticllas” I Etapa. COMITÉ ESPECIAL. Octubre 2006

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2006- MINSA/AMARES/DIRESA/ AYACUCHO.

1.- GENERALIDADES

1. 
   Antecedente.
   

El presente Proceso de Adjudicación Directa Selectiva es convocada por la Dirección Regional de Salud Ayacucho, con RUC Nº 20181079968, ubicado en la Av. Independencia Nº 355 5579968nal de Salud de AyacuchoPUESTO DE SALUD DE PUTICA (I ETAPA), designado por Resoluciel Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga y Departamento de Ayacucho.
El Expediente Técnico ha sido elaborado por un Consultor la misma que fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional Nº 0580-2006-GR-AYAC/DRSA-OP, así como su autorización de ejecución mediante Resolución Directoral Regional Nº 0647-2006-GR-AYAC/DRSA-OP
El Comité Especial, de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, designado por Resolución Directoral Regional Nº 0680-2006-GR-AYAC/DRSA-OEGYDHR de fecha 05 de Octubre del 2006, procede a convocar el proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nª 013-2006-MINSA/AMARES/DIRESA/AYACUCHO, para la selección del Contratista que se encargue de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE TICLLAS (IETAPA)”, de acuerdo con las disposiciones de las presentes Bases.

2. 
   Entidad Convocante.
   

Dirección Regional de Salud de Ayacucho.

1. 
   Base legal
   

• 
  Constitución política del Perú.
  
• 
  Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud.
  
• 
  L a ley Nº 28427 –ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2005.
  
• 
  Ley Nº 28267, que modifica a la ley 26850
  
• 
  Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, decreto supremo Nº 083 -2004 –PCM y decreto Supremo Nº 084 -2004 – PCM.
  
• 
  Art. 5º de la Ley 28267, aprueba la modificación.
  
• 
  El Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº 083 – 2004 – PCM, que en adelante se denominará TUO, y sus modificatorias.
  
• 
  El Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el D.S. Nº 084 – 2004 – PCM, que en adelante se llamará REGLAMENTO, y sus modificatorias.
  
• 
  Ley Nº 27209 –Ley de Gestión Presupuestaria del Estado.
  
• 
  Código Civil vigente, en la parte Pertinente.
  
• 
  Ley Nº 27444 Ley de procedimiento Administrativos general.
  
• 
  Ley Nº 272 68 Ley General de al Pequeña y microempresa y su modificatoria.
  
• 
  Las normas complementarias dictadas por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE.
  
• 
  D. S. Nº 030 -2000 – INTINCI – Reglamento de al Ley Nº 27268.
  
• 
  Cuarta disposición complementaria R.D.S. 084-2004-PCM
  

1.4 Objeto del proceso

Proceso de Adjudicación Directa Selectiva, que se convoca tiene por objeto contratar la prestación de servicio de Mantenimiento y mejoramiento del Establecimiento de Salud San José de Ticllas I Etapa, que están dentro de las Optimizaciones del Proyecto AMARES de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, de conformidad a los documentos de ejecución que se les adjunta y anexos que forman parte de la presente bases administrativas.

1.5 Metas del Proyecto

Mediante Resolución Directoral Regional Nº 0647-2006-GR-AYAC/DRS-OP, se ha aprobado la autorización de ejecución de la obra, para la presente adjudicación las metas priorizadas son: Refacción y Rehabilitación, Construcción de Residencia de Puesto de Salud, para las cuales se enmarcan todos los términos de la bases, considérese el presupuesto hasta el sub total en ambas partidas.

1.6 Ubicación del Servicio de Mantenimiento.
Los trabajos de Mantenimiento y Mejoramiento esta ubicada en la jurisdicción del departamento de Ayacucho, de acuerdo a las optimizaciones:
DEPARTAMENTO : Ayacucho.

PROVINCIA : Huamanga.

DISTRITO : San José de Ticllas.

LOCALIDAD : San José de Ticllas.

1.7 Sistema de Contratación

A SUMA ALZADA.

1.8 Fuente de Financiamiento

MINSA – AMARES

1.9 Moneda

Los postores expresarán sus propuestas en Nuevos Soles, con dos decimales.

1.10 Valor Referencial.

S/. 68,456.57 Nuevos Soles.

1.11 Proveedor

Se denomina Proveedor al postor adjudicatario de la Buena Pro que ha suscrito el Contrato para prestar servicios de ejecución de la OBRA Mantenimiento y Mejoramiento del Establecimiento de Salud de San José de Ticllas I Etapa, en el caso que exista un vació, en las bases administrativas, para los fines de contratar se regirá de acuerdo a la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.- VALOR REFERENCIAL

1. 
   El Valor Referencial del Servicio de Mantenimiento, asciende a la suma de Sesenta y Ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis y 57/100 Nuevos Soles (S/68,456.57) con precios de oferta a Octubre del 2006, el cual incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, gastos de mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, repuestos, gastos generales, utilidades y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de ejecución del Servicio de Mantenimiento y mejoramiento.
   

De conformidad con el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 083-2004-PCM., las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial Permanente, teniéndolas por no presentadas; para las propuestas menores del diez (10 %) del valor referencial igualmente serán devueltas; se tendrá en cuenta la calidad y tipo del material que se oferte.

110% =	Valor Referencial Máximo en Nuevos Soles.
75,302.22	Setenta y cinco mil tres cientos dos con 22/100 Nuevos Soles
90 % =	Valor Referencial Mínimo en Nuevos Soles.
61,610.92	Sesenta y un mil seiscientos diez con 92/100 Nuevos Soles

3.- PLAZO BASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 90 días

El plazo de ejecución de la obra es de NOVENTA DÍAS calendario, plazo que se computará de acuerdo a lo establecido en el artículo 240° del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM
4.- CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

ETAPA	FECHA(S)	LUGAR /MEDIO
Convocatoria, Comunicación e invitación	17/11/06	Por el Comité Especial Permanente, a través de su publicación en el SEACE- CONSUCODE y PROPYME.
Registro de Participantes y Venta de Bases.	20/11/06 al 30/11/06	Unidad de Caja de la DRSA De 8:00 – 1:00 y 14.30 –15.00 horas (*)
Presentación de consultas y observaciones a las Bases	20/11/06 al 22/11/06	Unidad de Infraestructura DRSA De 8:00 – 12:00 y 14.30 – 15.00 horas
Absolución de Consultas y Aclaraciones de las Bases	22/11/06 al 24/11/06	Comité Especial De 8:00 – 12:00 y 14.30 – 15.00 Horas
Integración de Bases.	28/11/06	Publicación en el SEACE
Presentación y Entrega de Propuestas.	01/12/06	Mesa de Partes de la Oficina de Abastecimiento de la DRSA, hasta las 10:00 horas, por ningún motivo se aceptará la recepción después de este horario.
Evaluación de Propuestas.	01/12/06	Comité Especial (Acto Privado)(**)
Otorgamiento de la buena Pro.	04/12/06	Comité Especial

Notas: (*) Las Bases estarán a disposición de los interesados para su consulta y o adquisición desde el día siguiente de la convocatoria hasta un (01) día después de la integración de las bases.

(**) El Otorgamiento de la Buena Pro quedará automáticamente consentido, una vez transcurrido el plazo para la interposición de los recursos de impugnación sin que los postores hayan ejercido tal derecho.

5.- CONDICIONES GENERALES Y DATOS RELATIVOS AL PROCESO DE SELECCION.

5.1 De los Postores

1. 
   Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas que no se encuentren comprendidas dentro de los impedimentos señalados en el articulo 9 del Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y que cuentan con capacidad libre de contratación de acuerdo con el monto del valor referencial y que operando en el país o en el extranjero se encuentren en la capacidad de ejecutar la obra materia del presente proceso de selección, según el expediente técnico, y los tiempos descritos en el anexo N° 04 de las presentes bases.
   
2. 
   Para ser postor se requiere haberse registrado ante la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, como participante en el presente proceso de selección de conformidad al artículo Nº 61 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado , Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM y dentro del calendario previsto en las bases.
   
3. 
   En caso que los postores participen en consorcio, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la cual se perfeccionará luego del otorgamiento de la buena pro y antes de la suscripción del contrato. Los postores en consorcio deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta su liquidación, quién deberá suscribir los documentos presentados en el presente proceso. Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, por todas las consecuencias derivadas de su participación individual o en conjunto dentro del consorcio en el proceso de selección y en la ejecución del contrato derivado de éste .La promesas de consorcio deberán ser presentadas de acuerdo a lo señalado en la Directiva No 003-2003-CONSUCODE(PRE) publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13.03.2003 debiendo contar con la declaración de la participación porcentual de cada una de las partes integrantes, así como la especificación de las obligaciones que tendrá a su cargo cada una de las partes en la ejecución del contrato.
   
4. 
   No podrá ser postor en el presente proceso de selección, actuando directamente o por medio de consorcio, la persona natural o jurídica incluida en el registro de inhabilitados para contratar con el Estado. Para tal efecto, el postor presentará una Declaración Jurada de no tener sanción vigente.
   
5. 
   Están impedidos de ser postores las personas naturales, jurídicas y funcionarios públicos, entre otros, que estén taxativamente comprendidos en el Artículo 9º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850 modificada por la Ley Nº 28267(D.S. Nº 083-2004-PCM).
   
6. 
   Los postores de un proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de libre competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado; de conformidad con lo señalado en el Artículo 10º del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley Nº 26850 modificada por la Ley Nº 28267(D.S. Nº 083-2004-PCM).
   
7. 
   Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutor de obras.
   
8. 
   El postor deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa a fin de realizar las notificaciones del proceso.
   
9. 
   La participación del postor en este proceso de selección implica su conocimiento de las Bases y tácito sometimiento a lo dispuesto en ellas.
   

5.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

1. 
   El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un día después de haber quedado integradas las bases. En el caso de consorcio bastará que se registre uno de sus integrantes.
   
2. 
   El costo del derecho de registro es de S/. 80.00 (Ochenta y 00/100 nuevos soles), abonados en efectivo en la ventanilla del Área de Caja , ubicada en la Av Independencia Nº 355 Cercado - Ayacucho Dirección Regional de Salud de Ayacucho; de acuerdo al calendario del proceso dentro del horario de atención de Lunes a Viernes de 8:00a.m a 13:00 Horas y de 14.30 a 15.00 Horas, deberán consignar el documento de registro de Participantes con los siguientes datos : Razón Social, nombre del representante Legal o propietario, Nº de R.U.C, Dirección, teléfono, Fax, correo electrónico.
   
3. 
   Las Bases del proceso y el Expediente Técnico serán recabadas en el área de Caja de la DRSA después de realizar el pago del derecho de registro.
   
4. 
   En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.
   

3. 
   Presentación de Consultas, Absolución a las Bases
   

1. 
   Los adquirentes de Bases Administrativas, podrán formular y presentar Consultas sobre las Bases dentro del plazo fijado en el Calendario del Proceso, mediante escrito dirigido al Comité Especial, en la Sede de la Dirección Regional de salud de Ayacucho, sita en la Av. Independencia Nº 355, Cercado – Ayacucho, en el horario de 08:30 a 12:30,horas. Por escrito en idioma español, en original, de conformidad con los Artículos 111° del Reglamento del T.U.O. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
   

2. 
   El Pliego Absolutorio se hará de conocimiento de todos los adquirentes de Bases y quedará a disposición de éstos en el mismo local y horario de presentación de consultas, en la fecha establecida en el Calendario del Proceso.
   

3. 
   El postor que no recabe las respuestas a las consultas formuladas por él o por los demás postores, quedará obligado a aceptarlas como válida.
   

4. 
   La absolución de Consultas así como los documentos complementarios que emita el Comité especial formarán parte integrante de las Bases Administrativas del presente concurso público.
   

5. 
   Observaciones a las Bases Administrativas.
   

e-1 Los postores podrán formular observaciones adicionales, debidamente fundamentadas, con arreglo a lo prescrito en el Art. 28º de la Ley y Art. 112 de Reglamento mediante escrito dirigido al presidente del comité especial, será entregado únicamente en la mesa de partes del la oficina de logística de la DIRESA.

e-2 El comité especial evaluará las observaciones y de ser el caso las acogerá, caso contrario las elevará con un Informe Técnico al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del estado – CONSUCODE, el cuál resolverá en un plazo máximo de tres días. El comité especial notificara a los postores sobre la corrección o no de las Bases.

6. 
   Integración de las Bases.-
   

Una vez absuelta todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas.

7. 
   Interpretación de las Bases Administrativas.-
   

Una vez Integrada las Bases Administrativas, el comité Especial es el único autorizado para interpretarlas, para efectos de su aplicación.
h) Régimen de Notificación.-

Todos los actos realizados dentro de los procesos de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado), de conformidad con lo señalado en el Artículo 87° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°084-2004-PCM.

Es responsabilidad del participante, el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado) y de la revisión de su correo electrónico.
Si por causal de caso fortuito o fuerza mayor, las fechas indicadas en el calendario de Actividades fueran modificadas, esta decisión será comunicada a los Postores por el mismo medio en que se realizó la convocatoria, conforme a la forma y procedimiento señalado en el Artículo 84 de su Reglamento.
i) Cancelación del Proceso.-

Será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

10. 
    Nulidad
    

Se realizará de conformidad con el Artículo 57° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

10. 
    Desierto
    

El proceso de selección será declarado Desierto cuando no quede válido ninguna oferta de conformidad con el artículo 32º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.( D.S. Nº 083-2004-PCM ).
6 PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS
6.1 PRESENTACION DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se efectuara conforme al calendario señalado en las Bases y deberán presentarse en la oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares de la DRSA, ubicado en la Av. Independencia Nº 355 Cercado Ayacucho en el horario establecido en las Bases. con las firma y sello en sobre cerrado.

Para la presentación de las propuestas en la oficina de Abastecimiento, las personas naturales concurren personalmente o a través de su representante debidamente acreditado, mediante Carta Poder Simple, indicando sus nombres y apellidos con su D.N.I. vigente.
Las propuestas serán presentadas por escrito en idioma español, en papel tamaño A-4 con índice, numeradas y selladas en todas sus hojas por el representante legal del postor, en dos sobres perfectamente lacrados con firma y sello sobre el cierre e identificados con los números 01 y 02 en original y dos copia identificados de la siguiente manera:

SOBRE No. 1 PROPUESTA TECNICA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2006- MINSA/AMARES/DIRESA/ AYACUCHO. “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE DE TICLLAS (I ETAPA)” POSTOR:

SOBRE No. 2 PROPUESTA ECONOMICA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 013-2006 MINSA/AMARES/DIRESA/ AYACUCHO “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PUESTO DE SALUD DE SAN JOSE DE TICLLAS (I ETAPA)” POSTOR:

La presentación se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 119, 120 y 121 del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM

Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos y el Comité Especial designado comprobará que los documentos presentados por cada postor, sean los solicitados por las bases, la Ley y el Reglamento, de no ser así, el Comité Especial los devolverá al postor, teniéndolos por no presentados.
El postor no podrá presentar propuestas alternativas. Deberá ceñirse a las especificaciones técnicas establecidas en las Bases (Artículo N° 63 del Reglamento).
La información contenida en dichos documentos tiene carácter de declaración jurada, siendo el postor responsable de su exactitud y veracidad.
6.2 Forma de Presentación de las Propuestas

1. 
   Los Documentos de presentación son de calidad Obligatoria. El postor que no adjunte alguno de estos documentos se tendrá como Propuesta No Presentada. Las propuestas se presentarán en dos (2) Sobres cerrados, de los cuales el Primero contendrá la Propuesta Técnica y el Segundo la Propuesta Económica, en ambos casos se presentarán en original y 02 copia.
   

2. 
   Las propuestas llevarán el sello y la rúbrica del postor en todas sus paginas y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno, debe contener un índice en cada sobre indicando el número de folio en que se encuentra la información técnica correspondiente a los Ítems ofertados
   

3. 
   Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, gastos de mano de obra, leyes sociales, materiales, equipos, repuestos, y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de ejecución del Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento.
   

4. 
   Las propuestas no podrán tener borrones, enmendadura o corrección alguna (aquellos que adulteran documentos serán eliminados e informados a la CONSUCODE con el documento Encontrado, solicitando su sanción).
   

5. 
   Los postores serán responsables que toda la documentación presentada dentro de cada sobre esté numerada en forma correlativa, con excepción de la garantía; los documentos presentadas no deberán contener hojas sueltas
   

6. 
   Las propuestas que excedan el 10% o fueran inferiores al 90 %, del valor referencial, para garantizar la calidad del servicio, señalado en el numeral 2.1 de las Bases, serán descalificadas o se darán por no presentadas.
   

7. 
   La propuesta Técnica del postor deberá ser presentada con el plazo de ejecución señalado. En caso de verificarse que el plazo presentado por el postor es distinto al señalado en el Item 3 se considerará la propuesta como “No Presentada”.
   

REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS.

1. 
   El postor presentará propuesta para la ejecución del Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento en forma integral, y por consiguiente, no se aceptarán propuestas parciales.
   

2. 
   Las Especificaciones Técnicas para la ejecución de las Obras a ejecutarse se encuentran definidas en el Expediente Técnico que forman parte de las Bases. Por tratarse de una obra a contratarse por el Sistema de Precios “A Suma Alzada”, en caso de existir discrepancias entre lo que expresan los diversos documentos del Expediente Técnico, se establece por las presentes Bases, que los Planos, Especificaciones Técnicas y Memoria Descriptiva prevalece sobre las partidas del presupuesto general de obra.
   

3. 
   Es conveniente que los postores realicen una visita previa a la localidad a donde se abastecerán los materiales, equipos y/o insumos materia de la presente Adjudicación Directa, con el objeto de efectuar una inspección detenida que les permita verificar el acceso directo, los tránsitos y reglamentaciones de la zona. La presentación de la Propuesta implica la declaración tácita del Postor, que no ha encontrado inconveniente alguno para prestar los servicios a la obra.
   
4. 
   La oferta tendrá validez hasta la suscripción del contrato, que regirá a partir de la fecha en que se realice la apertura del sobre y se presentará en Nuevos Soles, salvo que se presente una Prórroga o Postergación.
   

7.- CONTENIDO DE LOS SOBRES DE LAS PROPUESTAS

7.1 Primer Sobre - Propuesta Técnica (SERÁN PRESENTADOS EN ORIGINAL y UNA Copia)

1. 
   Índice de los documentos que contiene la propuesta técnica
   
2. 
   Recibo original de pago de registro de participante y entrega de bases
   
3. 
   Carta con carácter de Declaración Jurada según FORMATO N° 01 de las Bases, en la cual se señale el nombre o razón social del postor, domicilio e inscripción en los Registros Públicos, si lo tuviera, cuando corresponda; nombre del representante legal y documento de Identidad (Anexo Nº 01).
   
4. 
   Copia simple del certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como ejecutor de obras
   
5. 
   Copia simple de constitución de empresa y vigencia de poder del representante
   
6. 
   Declaración Jurada de no tener impedimento de contratar con el estado de acuerdo a lo dispuesto Art. 9º del Texto único Ordenado de D. S. 083-2004-PCM, según modelo (anexo Nº2).
   

g) Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76° del REGLAMENTO, según FORMATO N° 03 de las Bases. (Anexo Nº3)

h) Carta indicando el plazo de ejecución (Anexo Nº 4).

i) Pronunciamiento de aceptación de compatibilidad, factibilidad y compromiso de ejecución de proyecto (Anexo 05).

10. 
    La promesa de Consorcio de ser el caso – Anexo N° 06
    
11. 
    Pacto de Integridad, para ser presentado en el 1er. sobre - Anexo Nº 07.
    
12. 
    Declaración Jurada, de ser una pequeña o microempresa si fuera el caso. Anexo Nº 08
    
13. 
    Certificado de conocer la obra o visitado, firmado obligatoriamente por el personal de salud y una autoridad de la comunidad que puede ser: el Presidente de la Comunidad, Agente municipal o Teniente Gobernador. (Sello redondo que identifique la Institución o comunidad y Post firma) – No tiene validez de las Autoridades Ediles. Anexo Nº A09
    
14. 
    Constancia Otorgado por la Dirección Regional de Salud, de no tener problemas con la DIRESA, en cuanto a trabajos ejecutados y pago de obreros no efectuados denunciados en Defensoría del Pueblo o Fiscalías Provinciales, Involucrando a la Dirección Regional de Salud – Imagen Institucional.
    
15. 
    Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra Mediante el Msproject
    

2. 
   Segundo Sobre (Propuesta Económica):
   

1. 
   Deberá presentarse en original y una copia de la Propuesta Económica, - Anexo Nº10 con el Monto Total de la Propuesta consignado en Nuevos Soles con dos (2) decimales, incluyendo el Presupuesto detallado, las partidas que la generan y el Desagregado de Gastos Generales y Utilidad.
   
2. 
   El Monto Total deberá incluir todo concepto de mano de Obra, Seguros, Leyes Sociales, Imprevistos, Utilidad y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos, así como el Impuesto General a las Ventas o retenciones de cuarta categoría.
   
3. 
   La propuesta total ofertada no podrá exceder del 10% del Valor Referencial ni menor del 10 % del mismo de acuerdo al Art. 33° del T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (D.S. Nº 083-2004-PCM), cuyos montos límites serán fijados en el Ítem. 2.1 En ambos casos indicados la propuesta será devuelta por el Comité teniéndolas por no presentadas
   

No podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario, se considerará como no presentado.

8.- EVALUACION DE PROPUESTAS
La evaluación de las propuestas se efectuará en ACTO PRIVADO de acuerdo al calendario señalado en las Bases, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 124° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

1. 
   La Evaluación de las Propuestas se realizará en dos (2) etapas: La primera es la evaluación técnica, cuya finalidad es acreditar la calidad de la propuesta; y no es factor de puntaje de conformidad a lo dispuesto por el numeral 1.a del artículo 68º del Reglamento; la segunda es la evaluación económica, la cual tiene por objeto calificar el monto de la propuesta y tiene puntaje.
   
2. 
   Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas, sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
   
3. 
   La evaluación económica será el único factor de puntaje - sobre cien (100) puntos.
   
4. 
   Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos por las Bases, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
   

1. 
   EVALUACIÓN TECNICA
   

No se considera puntaje para la propuesta técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68º del Reglamento, solo se requiere la presentación obligatoria de los documentos detallados en las bases y que la misma sea técnicamente razonable y debidamente sustentado.

2. 
   EVALUACIÓN ECONÓMICA
   

Evaluación de la Propuesta Económica: La evaluación económica consistirá en asignar un puntaje máximo de 100 puntos a la oferta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje según la siguiente fórmula (artículo 69° del Reglamento):
Pi = Om x PMPE

Oi

Donde:

I	=	Propuesta
Pi	=	Puntaje de la Propuesta Económica i
Oi	=	Propuesta Económica i
Om	=	Propuesta Económica de monto o precio más bajo
PMPE	=	Puntaje Máximo de la Propuesta Económica i (100)

El cálculo del puntaje total se obtiene de la evaluación de la propuesta económica de acuerdo a lo previsto en el artículo 70° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual será calculado hasta el tercer decimal.

El Comité Especial Permanente elaborará el Cuadro Comparativo incorporando los puntajes correspondientes a la propuesta económica el cual se calculará hasta el tercer decimal, otorgando la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total.
En el supuesto caso que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se decidirá conforme al Art. 133° del Reglamento y al Comunicado N° 002-2004-(Pre) de Consucode en la fecha y hora señalada para el otorgamiento de la Buena Pro, en la Oficina de Administración de la DRSA, en presencia de los postores.
Cualquier postor podrá solicitar al Comité Especial Permanente, por escrito, copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pro y detalle de las calificaciones otorgadas a las propuestas, la misma que le será entregada dentro del día hábil siguiente de presentada su solicitud, en la Oficina de Administración de la DRSA.
BONIFICACIONES POR PROVINCIA O COLINDANTE:

En concordancia al Art 131 del Reglamento de la Ley , se considerará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta de los postores con domicilio legal en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio legal será el declarado ante el Registro Nacional de Contratista.

9.- OTORGAMIENTO DE BUENA PRO
El Comité Especial otorgara la Buena Pro de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. 
   Se adjudicará la buena pro al postor que obtenga el puntaje mas alto resultado de la evaluación y calificación de sobre de propuesta económica, estableciéndose el factor técnico de evaluación en aplicación del art. 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por el D.S. N° 084-2004-PCM. La Notificación se realizará conforme a lo dispuesto por el Artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
   

2. 
   Se consideraran aptas para la evaluación económica todas las propuestas que reúnan los requisitos mínimos establecidos en las bases.
   

3. 
   Los requerimientos técnicos mínimos serán los expresados en el capitulo III de las Bases.
   

4. 
   Teniendo en cuenta que se ha considerado que, la propuesta económica incluya una propuesta de financiamiento, la evaluación en esta etapa del proceso consistirá en utilizar el método del valor presente neto del flujo financiero. Dicha oferta (la propuesta económica) debe comprender los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomaran en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de interés, las comisiones, seguros y otros, Así como la contrapartida de la Entidad si fuera el caso.
   

5. 
   En el supuesto en que dos o más propuestas empaten en el otorgamiento de la buena pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden.
   

• 
  Con preferencia a favor de las pequeñas empresas y/o microempresas.
  
• 
  A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico
  
• 
  A través de sorteo en el mismo acto.
  

6. 
   Lo actuado se registrará en acta, en la que se dejará constancia de los hechos, indicándose la relación de los postores y las propuestas no admitidas y las causales que determinaron su rechazo.
   

10.- CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

a) VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas deberán tener validez hasta la suscripción del contrato
b) DE LAS GARANTIAS

La garantía que debe entregar el contratista es la de Fiel Cumplimiento del contrato,.

Esta garantía puede ser la Carta Fianza y/o Póliza de Caución, las mismas que deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática.
B.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
A la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, una Carta Fianza y/o Póliza de Caución que garantice el Fiel Cumplimiento, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.
B.2 EJECUCION DE GARANTIAS
Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 221° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.
c) INICIO DEL PLAZO DEL CONTRATO
El plazo del contrato de obra, acorde con lo normado por el Artículo 240° del Reglamento, rige cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a) Se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

c) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;

d) CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a La Dirección Regional de Salud, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.

Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la DRSA.
e) VALORIZACIONES Y FORMA DE PAGO
Los pagos serán de acuerdo al cronograma de pagos por el periodo de desembolsos ofertado por el postor participante y serán mediante valorización cada fin de mes.
Todos los pagos que se realicen por el concepto de la ejecución de la obra serán cancelados previo informe técnico valorizado del inspector o supervisor de obra, debiendo contar con la conformidad del Responsable de la Unidad de Infraestructura de la DRSA.

1. 
   Para estos efectos se tendrán en cuenta la propuesta de financiamiento del participante, en cuyo caso la administración brindara las instrucciones correspondientes de acuerdo a las condiciones contractuales, fijadas en base a la oferta de financiamiento.
   

2. 
   La valorización que presentará el Contratista deberá estar sustentada con los cálculos en detalle y su respectiva planilla de metrados ejecutados.
   

3. 
   El Contratista en la valorización única final deberá presentar un informe detallado de avance de Obra, con copia del cuaderno de Obra, certificados de Control de Calidad de la obra, Fotografías del Proceso constructivo, etc.
   

4. 
   Por cualquiera de los documentos mencionados anteriormente que el Contratista dejara de presentar (salvo causas de fuerza mayor debidamente comprobadas), no se le harán efectivo sus pagos correspondientes.
   

5. 
   Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el Inspector o Supervisor, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato conforme se establece en el Art. 257º del Reglamento de la Ley.
   

f) DE LOS ADELANTOS
Conforme a las Bases, si el contratista lo solicitara se podrán conceder adelantos de acuerdo al siguiente detalle:

• 
  Directos al Contratista, los que en ningún caso excederá en conjunto del veinte por ciento (20%) del monto del contratooriginal.
  
• 
  Para materiales o insumos a utilizar en el objeto del contrato, los que en conjunto no deberá superar el curenta por ciento (40%) del monto del contrato original.
  

Estos se otorgaran conforme el artículo 243 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado D.S. N° 084-2004-PCM.

g) REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste se aplicará según el Sistema de Fórmulas Poli nómicas de acuerdo al articulo 55º del Reglamento de la Ley, aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM.
h) RECEPCIÓN DE OBRA
Se sujetará a lo establecido en el artículo 268º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. D.S. Nº 084-2004-PCM.
i) LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
Se sujetará a lo establecido en los artículos 269º, 270º y 271º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (D.S. Nº 084-2004-PCM)
11 DEL CONTRATO

1. 
   SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
   

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el contratista, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

1. 
   Garantía de Fiel Cumplimiento
   
2. 
   Documento Nacional de Identidad del representante legal.
   
3. 
   Copia de Registro Nacional de Proveedores.
   
4. 
   Declaración Jurada de compromiso del Profesional Residente de Obra, su Currículum Vitae con no menos de tres (3) años de ejercicio profesional, copia del título profesional y su Certificado de Habilidad del Residente de obra.
   
5. 
   Calendario de Obra Valorizado de Avance de físico de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el cronograma de desembolsos previstos, calendario de adquisición de materiales e insumos.
   
6. 
   Expediente Técnico de obra completo, debidamente sellado y firmado en todas sus páginas por el Contratista o su representante legal.
   
7. 
   Programa PERT-CPM de ejecución de obra con asignación de recursos y Diagrama Gantt debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
   
8. 
   Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.
   
9. 
   Declaración jurada o constancia que acredite de ser pequeña o microempresa PROMPYME de ser el caso
   
10. 
    Cuaderno de Obra.
    

B. NOTIFICACION PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, la DRSA citará al postor ganador otorgándole un plazo de 10 días hábiles dentro del cual deberá presentarse a suscribir el contrato con toda la documentación requerida.
En caso de que el postor ganador no se presente en el día previsto, de conformidad con el numeral 2 del artículo 203º del Reglamento, la Entidad sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable, llamará al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el Contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el postor ganador, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del Contrato. Si el postor llamado como segunda opción no suscribe el Contrato, se declarará Desierto el Proceso de Selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
C. INICIO DE PLAZO

3. 
   
   

El plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones, (según Art. 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado):

0. 
   Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda
   
1. 
   Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo
   
2. 
   Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutara la obra.
   

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

El plazo contractual entrara automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

D. CONTROL DE LA OBRA

LA ENTIDAD, de acuerdo con el Art. 247º y 250º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. N° 084-2004-PCM, designará un Inspector o supervisor , como su representante en obra.

EL CONTRATISTA deberá brindar al Inspector o supervisor, las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán ceñidas a lo especificado en el Art. 250º del D.S. N° 084-2004-PCM, velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del Contrato.
Absolverá las consultas que formule EL CONTRATISTA según el Art. 251º del D.S. N° 084-2004-PCM, puede ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrección que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, y para disponer cualquier medida urgente en obra. No tiene autoridad para modificar el Contrato.

5. 
   CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA
   

Serán proporcionados por el Contratista, en número y dimensiones, conforme a lo indicado en el Presupuesto de la Obra y bajo condiciones establecidas por la entidad contratante.

La construcción e instalación de carteles deberá efectuarse conforme a los diseños y especificaciones técnicas constructivas: El cartel en su diseño deberá mantener los textos, tipos de letras y colores exactamente iguales a los considerados en la muestra a color proporcionada por LA ENTIDAD.
El texto del panel y ubicación de los carteles deberá ser previamente coordinado por el Contratista y el Inspector de la Obra, que tiene la responsabilidad de efectuar los trámites necesarios para su aprobación.

5. 
   DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
   

Las Especificaciones Técnicas, utilizadas para el control de calidad de fabricación de materiales y equipos, y para la ejecución de la obra, materia de la presente convocatoria, tendrán prioridad lo especificado en Especificaciones Técnicas y en los planos del proyecto.

Se hace mención que las Especificaciones Técnicas, han sido redactadas de acuerdo al proceso constructivo aplicable para esta obra.

5. 
   CONTROL Y SEGURIDAD EN OBRA
   

El Contratista queda obligado a garantizar la obra libre de accidentes, y dar las condiciones de Higiene y necesidades a los obreros. Asimismo, se ejecutarán las obras disponiendo adecuadamente los materiales y equipos a emplear, de manera que permitan la libre circulación y el tránsito dentro de aceptables condiciones de seguridad.

5. 
   DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES
   

1. 
   El plazo de ejecución de la obra es de noventa (90) días calendarios.
   

EL CONTRATISTA, de acuerdo con el Art. 42° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM y a la Modificación del Reglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM, tendrá derecho a que se le conceda prórroga en el plazo de ejecución de la obra, como consecuencia de las siguientes causas:

• 
  Atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad.
  
• 
  Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
  
• 
  Causa fortuita o fuerza mayor debidamente comprobadas que modifiquen el calendario contractual.
  

Para que proceda la prórroga de plazo, las causales señaladas deben modificar el calendario contractual.

El gasto general diario se calcula dividiendo los gastos generales variables del Contrato entre el número de días del plazo contractual.

5. 
   DE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA
   

1. 
   La recepción de Obra se ceñirá al procedimiento establecido en al Art. 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado publicado el 29.11.04, D.S. N° 084-2004-PCM. Así mismo el Contratista deberá presentar para el Acto de la Recepción los Planos de Replanteo y la Planilla de Metrados Ejecutados
   

5. 
   LIQUIDACIÓN DE OBRA
   

1. 
   El Contratista se regirá de acuerdo al Art. 269º de la Modificación al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con D.S. Nº 084-2004-PCM, presentado su Liquidación debidamente sustentada, con la documentación y los cálculos detallados, en un plazo equivalente a noventa (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra, el que resulte mayor; contados desde el día siguiente de la recepción de obra.
   

2. 
   Dentro del plazo de 30 días de recibida, la ENTIDAD deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o , de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
   

3. 
   Si el Contratista no presentara la Liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de LA ENTIDAD, en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del CONTRATISTA. La ENTIDAD notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los 15 días siguientes.
   

4. 
   La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
   

5. 
   Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.
   

6. 
   En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.
   

7. 
   Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
   

8. 
   En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios Unitarios la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema de Suma Alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.
   

9. 
   No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.
   

5. 
   PERIODO DE GARANTIA
   

De acuerdo con el Art. 51º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM, queda establecido que el período de garantía de la obra ejecutada será de siete (07) años, siendo responsabilidad de EL CONTRATISTA, el mismo que se computará a partir de la fecha de Recepción de la Obra.

5. 
   RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
   

1. 
   La Resolución del Contrato se aplicará en concordancia con el inciso c) del Art. 41º y Art. 45º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por D.S. N° 083-2004-PCM y el Art. 224º de su Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM.
   

1. 
   Las causales de resolución de contrato son las siguientes de acuerdo con el del Art. 225º del D.S. N° 084 2004:
   

• 
  Incumpla injustificadamente los plazos de ejecución de la obra o de cualquier obligación contractual, legal o reglamentaria a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
  

• 
  Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo; o
  

• 
  Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.
  

• 
  No cuente con la capacidad económica o técnica para continuar normalmente los trabajos.
  

3. 
   La penalidad por mora en la ejecución de la prestación se realizará de acuerdo con el del Art. 222º del D.S. N° 084-2004.
   

5. 
   SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
   

1. 
   De pactarse la solución de controversias primeramente será a través de la conciliación y luego arbitraje, el procedimiento se ceñirá a lo prescrito en Titulo V (Solución de Controversias e Impugnaciones) del D.S. N° 083-2004-PCM y Capitulo IV (Solución de Controversias), Art. 272º al 292º de Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
   

5. 
   OTRAS OBLIGACIONES
   

1. 
   La Obra está exceptuada del pago de licencia de construcción y de ocupación de la vía pública, estando obligado a requerir autorización de requerir otras instituciones el mismo que corre a cuenta del Contratista.
   

2. 
   En caso de elevarse el Contrato a Escritura Pública, el Contratista entregará a LA ENTIDAD un testimonio y dos (02) copias simples del mismo.
   

3. 
   Por el solo hecho de presentar su propuesta, los postores renuncian al fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los Jueces del lugar de contratación, para los efectos de la adjudicación y del contrato respectivo.
   

4. 
   El Contratista deberá instalar dentro de los primeros cinco (15) días calendario de iniciada la obra: caseta de guardianía. La caseta, será proporcionada por el Contratista.
   

5. 
   La Obra contratada se ejecutará según lo indicado en los planos y las Especificaciones Técnicas del proyecto, así como también las demás órdenes emanadas por la Entidad. En caso de existir diferencias entre lo indicado en los planos del Proyecto y las Especificaciones Técnicas, la Entidad resolverá indicando en el Cuaderno de Obra la solución adoptada.
   

12 DISPOSICIONES FINALES
A. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° al 227° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

B. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 084-2004-PCM y las disposiciones legales vigentes.

Ayacucho, Noviembre del 2006.

FORMATO ANEXO Nº 01:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE DATOS BAJO DECLARACIÓN JURADA.
Ayacucho,
Señores:

COMITÉ ESPECIAL DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ……../2006 – MINSA/AMARES/ DIRESA/AYACUCHO.

Presente.-


Referencia:

De mi consideración:

Acorde con las Exigencias contenidas en las bases de la Adjudicación Directa Selectiva de la referencia, cumplimos con aclarar bajo juramento los siguientes datos:
De la Empresa:
Nombre de la Empresa:

RUC de la Empresa:

Domicilio Legal de la Empresa:

Registro Nacional de Proveedores Nº

Descripción de la Inscripción de la Sociedad en los Registros Públicos indicando el Nº de Libro, Asiento, Tomo, Folio, Kardex, etc., según sea el caso.
Del representante legal:
Nombre del representante legal:

Cargo del representante legal:

Documentos de identidad Nº:

Descripción de las atribuciones y poderes conferidos al Representante legal en los registros Públicos, donde conste la facultad para actuar y obligar en su representación y suscribir cualquier compromiso (adjuntar copia simple constitución de empresa y poder de vigencia), donde indica el Nº de libro, Asiento, Tomo, Folio, Kardex, etc, según sea el caso.

Atentamente.

NOMBRE (O SELLO) Y FIRMA DEL POSTOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

(Firma y Sello del Representante Legal)

ANEXO 02

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR SANCIONADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 13-2006-AMARES/DIRESA/AYACUCHO

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con DNI Nº ......................,, R.U.C. Nº .......……......, DECLARO BAJO JURAMENTO que no me encuentro sancionado administrativamente ni inhabilitado para Contratar con el estado, teniendo pleno conocimiento de las sanciones administrativas y penales en caso que lo declarado no corresponda a la verdad.

Ayacucho, ....... de ........................... del 2006

……............................................................. Firma y sello del Representante Legal

FORMATO ANEXO N° 03:

MODELO DE CARTA DE DECLARACION JURADA

ART. 76 DEL REGLAMENTO

Ayacucho,

Señores:

COMITÉ ESPECIAL DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ………./2006 – MINSA/AMARES/ DIRESA/AYACUCHO.
COMITÉ ESPECIAL

Presente.-
Referencia:
De mi consideración:
Acorde con las exigencias contenidas en las Bases Administrativas de la Adjudicación Directa Selectiva de la referencia cumplimos con declarar bajo juramento los siguientes datos:
Que no estoy impedido para contratar con el Estado conforme al Art. 9º del Texto Único Ordenado de la Ley 26267, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Que conozco, acepto y me someto a las bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso.
Que me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar ser favorecido con la Buena Pro; y
Que conozco las sanciones contenidas en el Texto Ordenado de la Ley 26547 y su Reglamento, así como la Ley Nº 24777, Ley de Simplificación Administrativa, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias.

Atentamente,

NOMBRE (O SELLO) Y FIRMA DEL POSTOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

(Firma y sello del Representante legal)

FORMATO ANEXO N° 4:

OFERTA DE PLAZO DE EJECUCION

Lima,
Señores:

COMITÉ ESPECIAL

Presente.-
Referencia: ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Nº ……/2006 – MINSA/ AMARES/ DIRESA.

COMITÉ ESPECIAL

El Postor ..................................................................., presenta la Oferta de Plazo para la Ejecución de Mantenimiento y Mejoramiento, según siguiente detalle:

Mantenimiento de: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

De acuerdo a las Bases, planos, especificaciones técnicas y demás información técnica y económica que obra en el Expediente Técnico de obra que forma parte de las Bases, en los términos siguientes:

Plazo de Ejecución Ofertado :

................... días calendario

En letras y en Números
Atentamente,

NOMBRE (O SELLO) Y FIRMA DEL POSTOR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

FORMULARIO Nº 06